李某等人在施工时，因基础处理等原因与发包人发生纠纷，再次致使工地停工至起诉。 关于该工程质量，经信阳商建建筑工程质量司法鉴定所出具的司法鉴定意见书，鉴定意见 人裴某请求因工期迟延所造成的损失数额问题，因被上诉人李某等进场施工后，发包人提供图纸与实际工程出现0.24米误差的状况，又四户坚持原购各南北8米 ...

四，原告的诉讼请求是否能得到支持。原告作为实际施工人请求承包人（被告湘潭市某建筑有限公司）和分包人（被告易某）共同支付工程款x元。首先分析原告对被告易某的 易某签订的合同因主体不合格而无效，无效合同不存在违约问题，且上诉人起诉时也没有请求被上诉人承担违约责任，故上诉人称被上诉人解除合同违约，造成其损失 ...

“建设工程未经施工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期”。因此，被告该辩解主张本院不予支持。被告未按约定时间履行支付工程款的义务 ，当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：建设工程已实际交付的，为交付之日。 【法官提示】 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百 ...

加盖双方的公章。该合同约定：被告将潭衡高速蒸湘大桥13合同段临时用电工程发包给原告；工程内容：外线架设、配电安装、做好全套电器设备调试及通电试验、办 的实际履行人,被告向第三人李某某支付工程款没有过错,其民事责任应当由被代理人承担。第三人李某某认为,原告并没有实际参与整个工程的施工，该工程是李某某经办 ...

过程中，尚未刻制印章和登记注册，是良种场代各出资组建人签订合同。签订《建筑工程承包合同》后，赵某甲主持、监督工程施工，验收工程，支付工程款，并以“示范园”法定代表人的身份协商签订还款《协议书》。罗阁工程处起诉“被告”示范园拖欠工程款，赵某甲以被告的身份提出反诉，提交证据材料 ...

提到的232万元多付的工程款并未实际给付，而是由上诉人用作他途，去向不明。在工程施工期间被上诉人一直按时报送报表，但上诉人却未能及时支付工程款，致使我方未完成 上诉人原审反诉请求之外新的诉讼请求，被上诉人就此不愿与上诉人进行调解，上诉人应另行起诉。综上，原审判决认定事实清楚，对双方合同履行中推迟工期等 ...

甲方与作为发包人与作为承包人的原告签订了《建设工程施工合同》，约定由原告承包被告乙公司新建生产用房附属用房工程，合同价款壹亿元。双方对工程款的支付、工程量 如期进场施工，则发包人在2007年6月23日前如数退还乙方所支付的履约保证金，并承担银行同期利息（利息计算时间：本合同签订之日起至实际返还之日）。 ...

年7月30日，被告又将B栋X户的装饰工程发包给原告，双方约定原告须按国家优良工程施工规范施工，竣工后经质监部门评定为优秀工程的，按设计图纸每 也未提供证据证实其领款x.8元不包括x元在内，因此原告要求被告及第三人支付附带工程款x元本院不予支持。洪江市人民法院于2003年10月13日作出（2003）洪 ...

年12月26日濮阳市三冠实业有限公司与濮阳市精诚建设有限公司签订建设工程施工合同，发包人是濮阳市三冠实业有限公司，承包人是濮阳市精诚建设有限公司，工程名称是瑞 确定的诉讼主体不对。我公司不是本案二个建设施工合同的承包人和施工方，本案工程款应由工程的实际施工人承担。2、原判认定事实错误。原审认定李某某 ...

临高速第十标段下属的机械工程队(王某贵是负责人)订立工程路基填土工程协议。施工中因发包人拖欠工程款，我便直接与该项目部(负责人石某某)订立承包合同。八月份订合同时由我 某乙在代理关系存续期间，为该段工程预借及支付款项的行为后果，亦应由张某甲承担。牛洪雷等人起诉史某乙在从事该段工程时欠有供应土方款，本院 ...