省三建司延误工期269天，工程质量未达到约定的标准。 省三建司针对此争议提供《基础、主体结构工程验收记录》以及云南青山建设监理公司于2000年9月29日 关于劳保基金、散水泥保证金、新墙体保证金是否应抵扣工程款的争议 省三建司认为，由于两被告未足额交纳，加之没有将交纳该三项费用的单据交付，所以，不应 ...

宏通公司与施工单位签订的施工合同，国家现行的建设工程质量标准和施工验收规范，国家现行的建设监理文件，该工程施工图；监理费用按总造价的0。9%收取总监理费128 ，决定不再从宏通公司的损失范围内剔除。 本案争议焦点之六，就在进行改造工程的价格鉴证过程中新发现的屋面楼板和梁的裂缝，需要特别加固的费用14， ...

合同的事实，其判决违反法律法规的强制性规定，将造成工程建设市场的极大混乱，因此是错误的。在本案中，监理公司于2001年11月14日作出的《关于丰岗 4、判令恒锵公司承担本案一审、二审的所有诉讼费用及其他费用。 上诉人工程公司在二审期间没有提供新证据。 被上诉人恒锵公司答辩称: 一、原审判决认定事实清楚 ...

该函。 原告的证据2和被告的证据13均是原告致工程监理单位湛江市建设监理有限公司关于轨道梁设计变更施工费用的《工程业务联系单》，该两份证据分别由监理工程师 应从2003年10月7日起向原告支付拖欠工程款的利息。双方当事人约定的计息标准为银行向施工企业计划外贷款的利率，原告没有提供证据证明该种利率，原告 ...

付通知》，要求裕达公司全额支付拖欠工程进度款；同月29日，监理公司召集中建二局、裕达公司及监理单位——鑫城建设监理公司三方，在裕达工程部会议室召开主体工程 按单位工程原施工图纸全部设计项目的定额直接费和规定费率标准计取费用，然后再退减肢解发包部分的工程直接费。此外，主体承包单位还应以肢解部分的定额直接 ...

省三建司延误工期269天，工程质量未达到约定的标准。 省三建司针对此争议提供《基础、主体结构工程验收记录》以及云南青山建设监理公司于2000年9月29日 关于劳保基金、散水泥保证金、新墙体保证金是否应抵扣工程款的争议 省三建司认为，由于两被告未足额交纳，加之没有将交纳该三项费用的单据交付，所以，不应 ...

－X号楼标准层平面图；3、报批用图纸完成时间。 2008年5月29日，北京市民防局向实地某地某公司出具2008京防规某询字X号人防工程建设规某设计 号人防工程施工图备案通知单。 2009年6月11日，案外人中咨工程建设监理公司（以下简称中咨监理公司）出具《证明》，内容为：我公司是北京通州宏鑫花园项目的 ...

，上海东方投资监理有限公司（以下简称审价单位）郑永新、张建荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 宝X集团有限公司原企业名称为上海宝钢工程建设总公司，于 天赐公司向承包人宝钢公司主张违约责任并不适用。故宝钢公司主张一审判决适用双重标准不成立，本院不予采纳。 宝钢公司应如何承担逾期竣工违约责任系本案争议焦点 ...

工程造价没有包含漏计等问题，对此原告提出的事由鉴定人员对应不应该计算，按什么标准来计算已经作出了解释，对其中的技术问题说得很清楚，应该予以采纳，原告 不另行计算施工配合及赶工费用。2004年12月26日，监理方深圳现代建设监理公司下达《开工令》。2005年8月15日，原告承建的涉案工程竣工，并经验收 ...

标，合同总金额为二千二百二十万零二百一十八元整。北京市永定河滞洪水库工程建设管理处和福建省水利水电工程局签字盖章。之后，北京市永定河滞洪水库工程建设 ，按甲方代表与乙方代表核实的工程量以及监理工程师核实的工程量，工程项目的单价按附表，工程单价中包括实施工程项目所需的所有直接费用；3、甲方按月向建设单位 ...