，乙方非但未见整改，仍继续施工。在此情况下，甲方只好聘请有关专业设计人员进行设计。并对乙方提供给甲方的建议基础施工图，进行技术换算、校核。其 5000元。2009年11月13日，益阳市正远建材有限责任公司将工程的基础加固工程承包给湖南省怀化地建工程有限公司，为此花费x元。2010年1月，麻阳苗族自治县 ...

并赔偿空库运行的损失1260千瓦/小时×24小时×80天×0.29元/千瓦=x元及人员工资1.6万元。 原告兼反诉被告辩称：反诉原告是造成本诉被告水电站大坝 《国务院水库大坝安全管理条例》 第八条第一款兴建大坝必须进行工程设计。大坝的工程设计必须具有相应资格证书的单位承担。 第九条第一款大坝施工必须 ...

5#住宅楼，合同内的项目按合同约定，合同外的项目按市场价，鉴定补充新增造价为：设计变更单、图纸会审、有安新公司签字的现场签证单造价6561.66元，有监理签字 ，宏亚公司在没有收到竣工结算价款的情况下，为保护已完工程，必须在现场派驻看护人员，是其履行合同责任而采取的必要措施，该看护费应由安新公司承担。 ...

判令被告支付拖欠原告的工程款人民币108.423万元；2、判令被告按合同约定承担违约责任，支付原告违约金54万元及承担本金及违约金从起诉之日起至付清款项之日止 反诉人签订合同后，于2006年3月与江西省轻工设计院签订了有关讼争工程项目的《建设工程设计合同》。2006年4月1日，反诉人也分别与衡阳市第三 ...

通知书。由于规划设计方案调整引起工程全线停工2天，该风险应该由业主方承担，赔偿施工方相应工期及费用。部分复工通知书要求施工方对暂停房屋施工的施工人员作出了撤 份与原件不一致的“加工定作合同”复印件，原件合同没有预制厂堆场费及利息的违约责任某定，不能计算综合大楼X套桩积压预制厂堆场费及利息。鉴定人意见： ...

日会议纪要及图纸会审纪录各1份。证明在施工过程中，恒升公司多次变更工程设计，增加工程量从而导致工期的延误，是恒升公司的原因造成的工期延误。恒 之一时，发包方有权没收履约保证金，并停止拨款，发包方将单方终止合同，清退所有人员出场，滞留施工机械，并要求承包方赔偿有关损失：……3.9.4.3承包方投报的项目 ...

并赔偿空库运行的损失1260千瓦/小时×24小时×80天×0.29元/千瓦=x元及人员工资1.6万元。 原告兼反诉被告辩称：反诉原告是造成本诉被告水电站大坝 《国务院水库大坝安全管理条例》 第八条第一款兴建大坝必须进行工程设计。大坝的工程设计必须具有相应资格证书的单位承担。 第九条第一款大坝施工必须 ...

的原则，是一种不道德的行为。事实上，钢结构主体中间验收，必须有施工单位、设计单位、建设单位、监理单位共同验收，出具验收报告和验收结论，然后才能在验收证书上 签订《补充合同》，协商将工期推迟至2009年6月15日及违约责任，补充变更了原合同有关工程安装部分内容及工程款的支付。4月30日、5月22日XX ...

商住楼X层的施工量，目前只施工到X层顶板，工程严重超期，外装饰工程从设计施工计划、材料到施工人员迟迟不能落实到位，致使原定工期一拖再拖，资金不足 达开发公司给付拖欠其工程款，被扣留的建筑材料，施工工具、设备并承担违约赔偿责任，沈阳市中级人民法院于2005年4月18日作出[2004]沈中民(2)房初字第 ...

证据材料中显示；未计工程量的清单有被答辩人派驻工地监理工程师的签证，有工程设计变更的批复，有价格计算的标准。四、原审充分支持了各方当事人诉讼权利的 过程中造成人员误工、机械停滞酿成损失200多万元。二上诉人实际是受损失者，寻求二原告接替完成施工任务的行为是善意的，没有过错，不应承担5%的过错责任。 平 ...