表示异议。 本院认为，省三建司以及证券公司和正基地产对三份《建设工程施工合同》、《补充协议》以及鉴定人员的陈述没有异议，对此，本院作为认定案件事实的证据 ）.35元的签证是否是有效签证的争议。 省三建司认为，在该部分签证上有监理公司和监理人员的签章，且该部分工程量已实际发生，签证是有效的，应计算在工程 ...

药业公司与某某建司之间并未签订补充协议，其调差的请求不能成立。 一审法院认为，某某建司与某某药业公司签订的《建设工程施工合同》，是在双方平等自愿、 是从监理公司复印出来的，但经我公司调查了解，自从土坎饮片加工厂完工后，工程监理隆某某就没有将监理日志交回监理公司存档，也没有任何单位和个人向监理公司借阅 ...

验收合格。2005年8月20日26#楼进行了交工验收：同年9月2日，项目总监理工程师马战强签字确认的26#楼的质量评估报告中认定该楼的建筑面积为4323，属合格 内容将也得不到法律的保护，九冶渭南分公司与华秦五公司签订的建设工程施工合同及其补充协议中有关华秦五公司另外给九冶公司交纳16．5％的管理费是 ...

与华亭公司签订“河南永城市发展广场B区一标段”工程施工合同及补充合同，合同约定：第一部分协议书，第2条，工程承包范围：永城发展广场施工图纸B区一 日，经华亭公司工作人员及监理工程师签字工期顺延144天，则工程应于2006年9月16日竣工。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的 ...

建设工程安全生产管理条例》、《建设工程价款结算暂行办法》。监理单位委派工程师。发包人向承包人提供图纸约定为开工前10天内提供5套施工蓝图。对工程款支付 ，并承担本案全部诉讼费用。 一审法院审理认为，当事人双方签订的《建设工程施工合同》及《补充协议》内容没有违反我国法律、法规的强制性规定。因此，双方签订 ...

×18天=x元。 综上，原告环洲公司与被告红旗渠公司签订的《建设工程施工合同》和《补充协议》是双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、法规的 被规划局责令停工，停工时间为2007年4月16日至2007年4月29日，监理日记记载，4月份出工人数平均每天为21.43人。 红旗渠公司于2007年11月19 ...

，合同工期总日历天数227天。质量合格。该协议其他条款与D区工程的《建设工程施工合同补充协议书》的条款基本相同。 2003年11月30日，杭建公司 结果为符合设计强度要求。故依据工程参建五大责任主体的工程竣工验收意见、工程监理单位出具的工程质量评估报告及郑州市工程质量监督站的工程质量监督报告，对布瑞克 ...

就汽配、五金生产车间及库房工程签订了建设工程委托监理合同。在原被告施工合同履行过程中，双方于2006年9月1日签订了补充协议，协议约定：甲方为 国 审判员吴文虎 二OO八年六月十九日 书记员陈某 金土木钢结构公司应交付工程资料清单 1、自攻螺丝合格证 2、地脚螺栓M24、M30、M8、M42合格证 3 ...

科海建筑设计院，施工单位北京市昌平区第二建筑工程公司直属施工公司，监理单位空缺，合同开工日期2001年9月5日，合同竣工日期为2002年6月20日。 、收条、防火审核意见书、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证，双中标公司提供的消防工程施工合同书、2006年6月5日补充协议书、2006年6月25日 ...

自行选择监理公司。因此，重庆市綦江华通房地产开发有限公司有土桥大厦项目的发包权，其与重庆花溪建设集团有限公司签订的《建设工程施工合同》及补充协议应 止。 四、重庆市綦江华通房地产开发有限公司在本判决生效后五日内向重庆花溪建设集团有限公司支付停工损失费（略）.00元，并按每日4765.50元从2003年 ...