，无法审签。但双方均不能提供事实证据加以证明。 在施工过程中，开封中行多次变更图纸，增加工程项目，直至1997年11月，还在向建筑公司发出设计变更 涉建筑工程造价应按工程实际发生的工程量和工程项目进行计算，鉴定结论以预算和合同包干为基础计算工程造价是错误的。在本案工程施工过程中，开封中行随意对工程项目 ...

930万元，工程某工后，华西公司以设计变更、合同外项目的出现(即：场地围护、孤石处理、设计变更、炉渣及砼垫层、外墙抹灰、土方开挖、水电安装费、及排污费)为理由 公司的确认资料，按原合同条款，场地围护增加工程某的责任应由华西公司承担。审理中，华西公司主张施工中增加场地围护的工程某（略）元应由北庆公司负担 ...

，开工后工程进展缓慢，主要原因是玉沙公司在施工期间，不断修改、变更设计和增加工程量；另一主要原因是海泰公司资金跟不上，自１９９７年５月２２日至１９９８年 中心）对闽建海南公司实际完成工程量和工程造价进行鉴定，在鉴定过程中，玉沙公司向鉴定中心提供了闽建海南公司承建２９栋住宅的原始图纸（中间单元和边侧单元 ...

内容；2、采取某工不包料，包期、包质量、包验收合格、力争优良；3、乙方施工过程中对工人的安全某育、安全某术交底及做好施工中的 号主体工程施工劳务人工费鉴定报告》，结论为：①按变更后的图纸设计增加施工量已完成的工程劳务人工费合计￥9177.20元；②申请人已完成的工程量占总工程量的百分比： 工程项目 总 ...

变化，因省建工第二公司没有提交已完工程量的签证文件及其他相关证据，即省建工第二公司要求巨力化工公司支付工程预付款逾期利息请求证据不足，不予支持。对 为2×7500T/a连体结构改为暂建一台7500T/a黄磷装置。在整个合同履行过程中，除原计划建设2×5000吨黄磷装置变更为建设1×7500吨黄磷装置外 ...

元，支付自2009年9月13日至2011年9月5日按月息1%计算的利息174165元。诉讼过程中，原告将上述两项诉讼请求变更为要求被告支付工程款及代付款为246520. 宁波市鄞州石矸某B工艺品厂施工联系单一份，用以证明某B及某A工程有增加工程量的事实。被告质证后认为：对第1、2项证据无异议，对第3项 ...

1.200M改为-1.700M，基坑深度、基础短柱长度相应调整，但双方未就该增加的工程量的工程价款进行约定和决算。2004年4月10日，双方签订建设工程 。 原审法院认为：双方签订的建设工程施工合同为有效合同。在合同履行过程中，护神公司欠天丰公司工程款x.37元及双方确认的增加工程量款项x.20元事实 ...

港工程竣工验收会议纪要，证明2008年9月18日，工程进行竣工验收，因存在质量问题，验收未合格；11、证明，12、上海市外来从业人员综合保险费、管理费缴纳 ，故不存在这一说法。关于“2007年5月累计完成工程量”报表中的“2.50%安文措施费”项，是在工程施工过程中，应某区质量监察部门要求所写，且九三 ...

中建六局重复收取的临时便道修建、维护费x元应退还给中铁二局，由于中建六局在施工过程中不按照规范和业主要求进行施工和管理，对隧道洞渣作出不当处理，给中 由于作废弃处理，须购买x方砂砾，双方结算时有5300方未计工程量，即需要购买x方砂砾填筑，由此增加的购买砂砾费用（每方按14.6元计算）以及劳务费（每方 ...

手续，故工程在办理招投标过程中即2008年6月时就已进入前期施工准备阶段。2008年8月19日正式开工后，原告履行了施工义务，完成了相应的工程量，原告遂 指令之日才能施工，但原告却未按约定而擅自对第二期工程进行开工； 13、XX公司和XX公司之间的电子往来邮件13份，旨在证明（1）XX公司发出的大部分 ...