荆家公司、超越公司双方协议委托东营德正会计师事务所有限责任公司对辽河小区服务楼工程进行审核。根据东德会基字[2000]X号、诚誉所基字[2000]第X 中心未按合同约定预付工程款，我方行使后履行抗辩权的结果。另外，工程施工过程中开发中心多次变更设计和增加工程量，根据合同及有关法律规定，应当相应顺延工期 ...

建设施工合同；2、判令被告返还多领工程款x.30元。 在诉讼过程中，本院组织原、被告进行证据交换时，原、被告就涉案工程人工、材料费调整价格、增加工程量价额 举证期限内、证据交换、现场勘验时，均未提出工程基础超深增加工程量的问题，其主张原审判决对该项事实认定不清的理由不能处理。4、被上诉人所代付的款项， ...

、原审判决，基本事实清楚。二、原审认定被答辩人应承担主要过错责任并无不当。三、原审法院在未计工程量的认定问题上，被答辩人虽没有在答辩人递交的未计 中建七公司进行施工；中建七公司虽然在施工过程中派出了项目经理、总工程师、财务主管，对工程项目的工期、质量、安全进行了指导、管理和监督，但是，在该工程项目中， ...

广东粤诚会计师事务所有限公司对x管安装工程中已完成的部分和未完成的部分工程量进行了工程造价评估。在评估公司现场勘查过程中，被上诉人以部分工程系隐蔽性质为由，放弃 和依据现场勘查记录情况对比计算应增加的含税工程价值为x.67元，其中税金为x。83元。在对上述评估报告进行质证过程中，被上诉人与上诉人双方对 ...

东宇公司”)与被告签订了东营国家粮食储备库二期扩建工程施工合同。合同价款（略）.28元。在施工过程中由于工程量的增加，最后结算值为（略）.55元， (反诉被告)未提交证据。 被告(反诉原告)提交了以下证据进行证实。 1、发给东营市工程质某监督站的《关于对部分粮库工程存在问题的处理意见》、发给东宇公司的 ...

过程中，建设单位和施工单位就工程施工过程中所遇到的问题进行研究，所形成的会议纪要都有姜堰公司的人员参加。 原审法院认为:铁十五局和石化公司所签订 及补充条款签订后，即组织施工力量进行施工，对炼制研究所技术开发用房工程按合同约定日期竣工，对中试厂房工程在有设计变更、增加工程量的情况下，按双方会议纪要约定 ...

公司、云南路桥四标项目部及雄新路桥参加对该类工程进行了测量，并就处理质量缺陷工程及完成未完成工程量所需资金进行评估，现大广高速新县段已建成通车，因此 ，可以作为增加工程量的计价标准。关于损失的赔偿问题，双方在《路基工程协作协议》中未对此事项进行约定，且雄新路桥并未提供充分证据证明云南路桥在履行过程中有 ...

金额（略）.32元，合某保证金58万元，样板房报价金额x.40元，轻质某体处理签证费金额x元，合某（略）.72元，以及工某未完部分金额（略）.2 和确认工某质某存在问题的过程中，某某司的工某负责人有雷建军参与确认，并由湘潭市第二公证处对此作出相应公证，某某司因此而对卫生间防水工某进行返工，产生的损失为 ...

中，经设计单位顺德建筑设计院有限公司同意，原告对一些变更和增加工程进行了施工。工程完工后，双方会同设计单位进行了验收，并于2004年12月13日进行 增加而增加的工程量，价款为204。37㎡×650元/㎡=x.5元。而第一部分与第三部分并不存在重复的情况，因为第一部分是由于施工过程中对个别部位工程所 ...

、曾某认为：关于陈某丁某签字确认的寨子坪桩基工程数量表，工程在施工过程中有可能多挖，也可能少挖，但是工程量是以设计桩基的数量 ×3.14×0.92×320元/m3=501355元)，另外2#右1、1#右2桩基加深增加工程量价款为19768元，原告桩基开挖工程款应为683674.52元。 (二)、被告陈 ...