承担逾期交房违约金x元，本案诉讼费由被告承担。 被告辩称，因本案合同违反法律规定，应属无效。被告不可能给被告办理房产证，饼干厂不具备房产开发商的 使用权证； 4、被告濮阳市芳香饼干食品有限公司于本判决生效后十日内支付原告逾期交付房屋违约金x元； 5、驳回被告濮阳市芳香饼干食品有限公司的反诉请求。 如果 ...

承担逾期交房违约金x元，本案诉讼费由被告承担。 被告辩称，因本案合同违反法律规定，应属无效。被告不可能给被告办理房产证，饼干厂不具备房产开发商的 使用权证； 4、被告濮阳市芳香饼干食品有限公司于本判决生效后十日内支付原告逾期交付房屋违约金x元； 5、驳回被告濮阳市芳香饼干食品有限公司的反诉请求。 如果 ...

辩称，因本案合同违反某律规定，应属无效。被告不可能给被告办理房产证，饼干厂不具备房产开发商的资格，也不具有销售资格，合同无效不存在违约金，违约金不应受到 被告按约定交付房地产，将水、电、气、暖与市政管网接通，办理房产证和土地使用权证，并承担逾期交付房屋违约金x元；被告反某要求确认双方签订的合同无效。 ...

年7月11日才具备办理房产证条件，房屋国有土地使用权证书截止到一审起诉时仍然不具备办理条件，上诉人要求被上诉人支付逾期办理房屋权属证书违约金，依法有 开发商的法定义务，买受人可以向有关职能部门反映情况，要求有关部门督促开发商尽快办理权属证书。 综上所述，原审法院的判决，认定事实清楚，适用法律正确，依法 ...

合同以及协议视为公司法定代表人的职务行为，其权利义务归属于公司。由于原告没有办理房产证，导致我公司无法就该房产的增资进行工商变更。但对于该物业的 事实： 原告郴州市三和房地产有限责任公司系郴州市“义帝文化广场”房地产开发项目的开发商。在开发过程中，原告将其“义帝文化广场”整体项目（其中图书馆、影剧院 ...

合同》上增加补充协议并签字。根据补充条款第二款约定，被告毕a、厉a应在开发商办理大产证后10内通知原告。原告分别于2005年3月16日、3月17日 付清。故两原告应付被告毕a、厉a房价款735,580元，其中3万元应于取得房产证当日付清。现两原告已向被告毕a、厉a支付房款710,100元，代被告毕a ...

辩称，因本案合同违反法律规定，应属无效。被告不可能给被告办理房产证，饼干厂不具备房产开发商的资格，也不具有销售资格，合同无效不存在违约金，违约金不应 。原告要求确认原、被告签订的合同有效，被告按照约定交付房屋，办理房产证和土地使用权证，并承担逾期交付房屋违约金x元，在原告房屋内安装燃气壁挂炉，有事实 ...

逾期交付房屋违约金x元。本案诉讼费由被告承担。 被告辩称，因本案合同违反法律规定，应属无效。被告不可能给被告办理房产证，饼干厂不具备房产开发商 使用权证； 4、被告濮阳市芳香饼干食品有限公司于本判决生效后十日内支付原告逾期交付房屋违约金x元； 5、驳回被告濮阳市芳香饼干食品有限公司的反诉请求。 如果 ...

辩称，因本案合同违反某律规定，应属无效。被告不可能给被告办理房产证，饼干厂不具备房产开发商的资格，也不具有销售资格，合同无效不存在违约金，违约金不应 签订的合同有效，要求被告按约定将房屋气、暖与市政管网接通，办理房产证和土地使用权证，并承担逾期交付房屋违约金x元；被告反某要求确认双方签订的合同无效。 ...

辩称，因本案合同违反某律规定，应属无效。被告不可能给被告办理房产证，饼干厂不具备房产开发商的资格，也不具有销售资格，合同无效不存在违约金，违约金不应受到 ，要求被告按约定将房屋水、电、气、暖与市政管网接通，办理房产证和土地使用权证，并承担逾期交付房屋违约金x元；被告反某要求确认双方签订的合同无效。双方 ...