人会决议解散”。由于石力公司已不存在，致使原告和房屋产权证申请核发主体已消失，原告无法办理产权证，以及原告所提出合法要求得不到落实。因此依据我国法律 至今没有履行该裁决书确定的义务。2、原告拒不提交开发商办理房产权证需要的资料，致使至今无法为其办理房产权证，责任应由原告自己承担。如果原告现在愿意提交 ...

交房条件时，通知了原告，是原告自己未收房。原告要求违约金计算至实际办理产权证之日无依据，被告没有义务办理房产证；②关于双气费用代收问题，因被告的 起，房地产开发商开工进行工程建设应按照《管理办法》缴纳城市配套费；2007年10月1日前已领取《建设工程规划许可证》的项目，按原标准补缴。 被告给原告安装的 ...

平方米缴纳暖气费，结果无人愿意按照该标准使用暖气，既然该商品房为民用住宅，开发商应当为买受人提供能够使用的民用暖气，而不是天价暖气。综上 房地产管理局，而后由该局转交给郑州市房地产管理局，在此期间，郑州经济技术开发区房地产管理局没有收到原告方要求办理产权证的申请，原告方要求支付逾期备案的违约金于法无据 ...

租赁合同的规定和要求；物业管理用房中控室、配电室本属于某体业主所有，开发商无权把他人房屋租赁给湖光山色公司，故租赁协议不能成立，本身就是违法的； 为游泳池，测绘部门在房产平面图中已将该部分建筑面积一并测算，且房屋产权证所载明会所建筑面积亦为3434.52平方米，故应按照3434.52平方米的面积计算 ...

原告的铺面，之后又由市场管理中心返租了该铺面，未给原告造成实际损失，故原告要求被告支付延期办理房屋所有权证手续的违约金、赔偿金的诉请，没有事实依据， 有关房屋，那么对有关房屋所有权提出转移登记申请的当然应该是购房人。虽然当前部分开发商也为购房人代办有关手续，但从法律上的权利义务关系来讲，房屋权属登记的 ...

;将宾馆一、二层营业房办理产权证后交给大地公司或支付房款（略）元；活动中心多建的103按鉴定结论支付；支付违约金262万元。但大地公司未在法院规定的期限 ，按照《洛阳市物业管理办法》的规定“房地产开发企业建设的商品房（含经济适用房），开发商按照房屋建设总投资的1％至2％缴纳；购房人按购房款的2％至3％ ...

均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告诉称，2006年5月22日，被告与开发商湖南高宝利房地产开发有限公司签订《上城星座大厦租赁合同》。租赁标的为长沙市X路上 期内，湖南高宝利房地产开发有限公司将所租赁房屋转让给原告，并于2008年12月1日在长沙房产局办理了房屋产权证（长房权证雨花字第x号），房屋 ...

到房屋交付使用且办理产权证时，才凭收据向开发商换取发票。2、根据公平原则和诚实信用原则，原审法院应当要求被上诉人举证说明其在认定上诉人分文未付时，仍 该条文中“交付使用后”应理解为房屋实际交付使用后，因此上诉人上诉认为被上诉人逾期未协助办理房产证，应从约定交楼日期即从2001年12月30日起计算逾期未 ...

履行自己的义务。协助原告办理房屋权属证书是被告作为开发商的法定义务，原、被告在合同中也对此作了约定。被告不能证实原告未领取房屋权属证书是原告 ，但被上诉人却擅自将防盗网安装于窗外，从而导致无法进行规划验收，因而无法办理房屋产权证的责任在于被上诉人。二、原审法院适用法律错误，从而作出毫无依据的原审判决 ...

产权证。曾某某因未能按合同约定的期限(2000年12月31日前)取得房地产权证而无法及时办理入户，为解决儿子的读书问题在2000年8月25日向学校交纳 政府部门调整阳台面积的计算方法”问题，故不能排除开发商的欺诈嫌疑。因本案诉讼房屋所在的小区内的大部分业主房产都或多或少存在“缩水”问题，而不存在“涨水 ...