年5月，就算上诉人刘某某存在意识不清，也是2007年11月才发生事故导致的，施工期间及施工后一年中，如果确实存在需要代扣各项费用也应该在合理 的管理费处理问题，本院将根据情况另行处理。 （四）关于质量安全大检查及竣工验收代办费x.95元、工程交易代理服务费8864.80元、其他代办费x.69元的问题。 ...

原告支出检测费、差旅费、现场照像费、录像费、气象费的会计凭证，江苏省建筑工程质量检测中心有限公司的检测报告，原告重新与八方公司订立的施工合同，2007年 .16吨废弃钢材及上诉人拉走104.56吨加工好的钢材均是根据双方事故处理协议进行的，并不存在被上诉人擅自处理问题；被上诉人对于己方的损失已经提供了 ...

润滑油由乙方承担，开塔机人员工资由乙方承担。安装、拆卸、运输及一切工伤事故与甲方无关。(7)如因乙方与第三方发生债务、经济方面之任何纠纷，造成塔 发出隐患整改通知书，2007年5月30日，河南省建筑工程质量检验测试中心站受达成公司委托对其工地塔机x进行安全项目检验，要求其立即整改复检后使用。2007年 ...

没有事实和法律依据。 综上，我公司依照施工合同的约定全面履行了合同义务，工程质量经硅谷兴业公司验收合格，不存在违约事实。硅谷兴业公司没有依据合同约定支付 无权就改进措施提出追加合同价款。7、合同第18.1条约定，由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。8、合同第22.3条 ...

28天停工的证据被告应提供；安全事故并不必然引起施工停工。我方主张的是工期延长5个多月的损失。 本院经审理查明，本案所涉工程项目乌羊溪大桥系三峡 审核并报业主，业主在收到该申请后的21天内应组织验收。…如果经交工验收认为工程质量合格，业主应在此验收工作完毕后14日内向承包人签发交工证书…。…49.1（ ...

年5月9日，该公司在鲁山华泰中原巴黎5#楼建筑时，经河南省建筑工程质量检验测试中心站平顶山检测部对该起重机械进行使用监督检查合格。2、原告无取得 违规操作，导致部件混装，连接螺帽不紧固，也是发生安全事故的重要原因之一，因此作为安装人员的原告应对事故发生后果承担相应的责任。最高人民法院《关于审理人身损害 ...

年5月9日，该公司在鲁山华泰中原巴黎5#楼建筑时，经河南省建筑工程质量检验测试中心站平顶山检测部对该起重机械进行使用监督检查合格。2、原告无取得 违规操作，导致部件混装，连接螺帽不紧固，也是发生安全事故的重要原因之一，因此作为安装人员的原告应对事故发生后果承担相应的责任。最高人民法院《关于审理人身损害 ...

XX公司批准,罗XX聘任易XX任项目技术负责人;2、XX公司参加工程质量事故和大、中安全事故的协调和处理;3、罗XX服从XX公司的领导和管理,并 判决如下： 驳回上诉，维持原判。 本案二审诉讼费10元，由上诉人长沙XX建筑工程有限公司承担。 本判决为终审判决。 审判长卢苇 审判员盛知霜 代理审判员唐珍 ...

（6）乙方承担所有因施工安全措施不力造成事故的责任与因此发生的所有费用；（7）乙方承担对交付发包人使用的工程质量保修期内质量保修责任；（8） 被上诉人泉州消安宁德分公司的名义向消防部门申报验收，被上诉人泉州消安宁德分公司在建筑工程消防验收申报表上盖章确认，通过了宁德市公安消防支队验收。在上诉人催款后， ...