开支费用，每月按完成方量结算，足额付清乙方所完成的工程款。如甲方未按期付清工程款所造成损失由甲方负责。甲方负责所有税交纳，乙方要不负责所有的税费 实际作业时间22天。原告自己计量土方49992立方米，被告计量23394.62立方米，但双方没有共同签证。20××年3月31日至6月10日期间，原告分十次向 ...

内付清工程款,但双方结算的前提是收到原告的决算书,因原告未向其交付竣工资料,双方未办理工程结算事宜,故工程量和工程款无法核定,原告主张拖欠工程款数额及利息没有 内容，工期自2004年4月27日至2004年9月13日，承包总价依据甲方（被告）提供的施工图纸、招标文件以实际工程量按定额结算。变更签证依据 ...

，这种变更针对的是建筑物整体而言，并不能说明双方对架空层本身作出设计变更。在没有其他证据证实架空层存在设计变更的情况下，一审判决认定现场实测层高与设计层高产生 价款尚未结算完毕，城建公司亦未就明臣公司未付工程款提出诉讼请求，城建公司以明臣公司未付清工程款为由不配合明臣公司办理建设工程的竣工验收备案手续 ...

执行2003年《河南省安装工程单位综合基价》；四、材料供应应乙方自购，监理验收，甲方监督，达到和符合规定要求的方可进入施工现场使用；五、若因建筑规划手续的办理 于2011年1月28日全部付清，我保证将工程款付给客户和工人，绝不私自挪用此款，如挪用此款后果由徐某负责，与宏达公司没有任何关系。之后，下面各 ...

执行2003年《河南省安装工程单位综合基价》；四、材料供应应乙方自购，监理验收，甲方监督，达到和符合规定要求的方可进入施工现场使用；五、若因建筑规划手续的办理 于2011年1月28日全部付清，我保证将工程款付给客户和工人，绝不私自挪用此款，如挪用此款后果由徐某负责，与宏达公司没有任何关系。之后，下面各 ...

期限一年，工程竣工保修期满后，三个月付清保修金的剩余款项；10-1约定，保修金：工程竣工结算时甲方应付乙方工程款内按工程合同价款的5%预留工程保修费 ，但因为被告当庭并未提供相关证据及提起反诉等原因，此扣款问题本案不予涉及；原告主张利息一节，虽没有约定逾期付款的责任，但双方约定保修期一年后将工程款付清 ...

工程协议书，但由于其他原因，原告未对7#楼进行施工。由于被告方所建某的房产没有办理相关手续，土地执法部门多次进行检查，原告的施工时断时续，2008年4月2#、 其余工程款在交房过半后未发现板、梁、柱中出现结构性质量问题再支付x元，剩余工程款在交房结束后付清。四、甲方欠乙方的材某及其它签证工程款双方确认 ...

约束力。二、宏达公司与富安兴公司，徐某之间对已完工工程没有进行结算，工程款没有证据证明已经付清，且该事由与本案无直接关系，本案判决不能进行认定。 经审理 后，徐某以洛阳富安兴公司名义（乙方）与宏达房地产公司负责人刘万栓（甲方）签订了：宏达上院1#综合楼建筑工程、安装工程协议书。该协议书主要约定：一、 ...

约束力。二、宏达公司与富安兴公司，徐某之间对已完工工程没有进行结算，工程款没有证据证明已经付清，且该事由与本案无直接关系，本案判决不能进行认定。 经审理 后，徐某以洛阳富安兴公司名义（乙方）与宏达房地产公司负责人刘万栓（甲方）签订了：宏达上院1#综合楼建筑工程、安装工程协议书。该协议书主要约定：一、 ...

合同还约定了合同价格、付款方式，工程质量标准验收及违约等其它条款。青某作为甲方代表签字并加盖广西同盛商务有限公司印章；乙方代表李某甲签字并加盖广西金晓 证明，原告亦异议，本院不予支持。因被告广西同盛商务有限公司未能按约定的2010年3月底付清工程款，故应支付逾期付款利息，现原告要求以起诉之日至付清之时 ...