本案现已审理终结。 原审查明，沈矿建筑公司与顺发公司于1998年5月签订建设工程施工合同一份，约定:沈矿建筑公司承担顺发公司开发的座落于沈阳市X区 达到设计或规范要求。根据沈建管[1998]X号文件的规定，经检测质量符合设计要求和有关标准的不予收取检测费，所以沈矿建筑公司不负担此项费用。对整改费用问题 ...

结算以实际发放并付诸实施的施工蓝图，经甲方及监理方审某的变更通知，施工组织设计和现场签某为依据，其最终结算值以甲方审某部门核准后的结算值为准 人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签某建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。 《中华人民共和国 ...

某工程预算书》系被告宏基公司委托建设工程造价部门，依据2007年基价套用《煤炭建设井巷工程费用定额及造价管理有关规定》确定价格的依据，该证据具有证据效力 价格争议可以参照市场价格和政府指导价格。本案原告安某某主张价款为二被告结算价格372元/米，经庭审查明该价格系被告宏基公司委托建设工程造价部门，依据 ...

主张停工损失均有计算依据，应予支持。对于被告主张的期待利益，因可得利益有市场变化因素及盈亏风险的存在，不确定性极大，无法认定，故不予支持。依照《中华人民 被上诉人亦予应诉，故法院受理本案既不违背当事人的意愿，又不违反法律规定。关于上诉人称《建设工程施工合同》是经备案应为审理本案唯一适用的合法合同，不应 ...

认为结算数据的金额是不真实、不客观的，且原告更改了竞标时的价格，比市场上的价格高出了几倍。 10、娄底职院收款清单表及银行支付系统专用 原告的要求并未作出任何答复意见。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条规定：“当事人约定，发包人收到竣工结算材料后，在约定期限 ...

合同价款：943.00万元(工程主要材料按市场信息价调整)；(5)、工程进度款：按工程进度的80％支付；(6)、工程结算：按《建设工程施工合同》通用 纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”因此在合同 ...

提供的材料进行供货，包括屋面瓦、外墙砖、暖气片、部分水泥，竣工后按甲方采购市场价格从工程款中扣除。协议还约定，工程款按照图纸要求，一次性包死；框架部分：750 与新光公司双方签订的建设工程施工合同的效力问题。根据《合同法》第二百七十二条第二款、第三款之规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人 ...

核算。机械分公司现有职工150人，月工资总某约12万元(详见职工名单及基本工资表)。根据国家有关劳动工资管理制度和规定，结合本公司具体情况，为方便核算和管理 厅党组和厅领导的信函一份，其中有“你局直属的湖南省建设工程(集团)总某某为了开辟上海市场，于1996年8月与我司合作，联营成立了上海机械分公司 ...

施工材料等准备工作。随后，大桥项目部派员到施工现场监工，指导新禹公司进行施工管理。仙桃市X路大桥开发总公司作为业主，亦派人帮助协调双方与当地政府、村组 本院认为，鉴定机构依照最高人民法院《关于某理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十九条的规定，依照设计图纸，结合现场勘察的结果作出鉴定结论， ...

使用的通知》，指出在未经竣工验收，核定工程质量的情况下，将房屋出售并交付使用，违反建设部及福建省建筑市场管理规定，必须立即停止出售交付使用，并责成你公司 赠送土地建汽车站不属双方合同约定的延期交付房屋的理由。 中联公司提供涵江区建设工程质量监督站于1995年6月23日发给其的函件，其内容为：中联开发区 ...