项目是引进日本工艺技术，国内设计要再设计，造成图纸严重滞后和大量变更，引发了设备材料订货滞后、工期拖延等一系列问题，另外日方人员经常更换，造成了一些反复施工 。…八、承包人向发包人承诺按照合某约定进行施工、竣工并在保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合某约定的期限和方式支付合某价款 ...

。 法定代表人：孙某，该公司董事长。 委托代理人：薛某某，该公司法务部工作人员。 委托代理人：韩歆，湖北高见律师事务所律师。 被申请人（原一审被告、二审上诉 再下浮23%，该两项相加后即为本协议工程款。三、1×7500吨黄磷装置工程设计图纸以外增加的工程款按合同约定下浮8%后予以结算。四、本协议自甲、 ...

引起的合同无效，双方当事人存在行政违法性，均有主观过错，依法应承担相关的行政及民事责任。 现本案原、被告双方诉讼争议的主要焦点是：房屋的验收交付、质量问题和 ，自己时常到现场监某、指导，提出建筑设计方案和意见要求，并由被告组织的劳务人员进行具体施工操作。因此，对工程质量存在的一些缺陷，不能合格交付， ...

验收合格交付使用后，未按合同约定及时支付六建公司工程款，对造成本案纠纷应承担相应责任。双勇公司应支付六建公司工程款并赔偿因未及时支付工程款给六建公司造成的 607万元中扣除，没有事实和法律依据。双勇公司为减少投资降低工程成本，先后几次对工程设计进行变更，将钢屋架改变为混凝土屋架，将屋面珍珠岩保护层改为 ...

工业品市场已于1994年12月竣工验收，根据市质检站的要求，经设计人员现场了解情况，本工程的施工质量符合某计要求。2009年原告江南公司向株洲市建筑工程 日，2004年9月29日，株洲市工商行政管理局工商资料登记：株洲江南商城有限责任公司系原株洲江南商城改制组成。2006年7月19日，株洲江南商城有限 ...

不一致之处，以合同专用条款为准。”上诉人的施工机械设备、建筑材料和部分工程技术人员进场进行施工前的部分准备工作的事实，证明公共通道与施工场地间的便道是 工程的投标后，双方又经过充分、具体地协商，现为明确发包人和承包人双方的责任、权利及义务，经双方签订如下协议”。 本院认为，上诉人在原审提出了解除双方 ...

、业主、高监办及项目部经反复论证后决定取消，并未实际发生工程设计变更及施工。被告仅凭一纸设计变更处理纪要而无相应工程量实际发生依据遂要求计付合同外工程款 。被告对蔡某某及其作业队在履行合同中实施的行为及产生的后果应依法承担民事责任。原告请求被告返还代付民工工资的理由成立，应予支持。对原告诉讼请求中超出 ...

、贾某某返还多领的工程款及利润共计x.38元。2、贾某某对不符合工程设计部分返工或支付相应损失。3、贾某某赔偿延期交工给泌阳县棉花加工厂造成的 交工造成的贷款利息损失，证据不足，不予支持。泌阳县棉花加工厂交纳的上诉费的负担责任，现处于待定状态，由于泌阳县棉花加工厂作为原告起诉又撤诉所支付的诉讼费，根据 ...

楼每天平均上工人数为1393人/30天=46人。施工期间，原告环洲公司多次变更工程设计。2006年12月30日，被告红旗渠公司因天气变化及过春节而申请停工。 多元和1.8万多元。考虑到红旗渠公司虽然违反了双方对图纸变更的约定，毕竟设计人员对此变更表示同意，过错原因不是单一的，故认为该增大的支出部分，由 ...

无纠纷的土地使用权；负责项目搬迁工作的动员、安置、回迁；负责认可大地公司提交的设计方案、施工方案、变更报告等施工中的文案，提交之日起5日内答复，若 在2005年8月时停工，并将施工人员撤离工地至今，造成宾馆和活动中心放置已久的半拉子工程，大地公司对此应当承担主要责任。如上所述，大地公司上诉要求宾馆一、 ...