，购房总价款为x元；出卖人应当在2007年12月20日前将已进行竣工验收备案登记的商品房交付买受人使用，如遭遇不可抗力且出卖人在发生之日起 月3日，重庆金诚三峡经济开发有限公司取得“金城．山水长天酒店式景观公寓”建设工程竣工验收备案登记证。2008年2月15日，重庆金诚三峡经济开发有限公司以挂号信的 ...

，购房总价款为x元；出卖人应当在2007年12月20日前将已进行竣工验收备案登记的商品房交付买受人使用，如遭遇不可抗力且出卖人在发生之日起 月3日，重庆金诚三峡经济开发有限公司取得“金城．山水长天酒店式景观公寓”建设工程竣工验收备案登记证。2008年2月15日，重庆金诚三峡经济开发有限公司以挂号信的 ...

提起过诉讼。12、津质2003-2重庆市建设工程质量监督报告书，建竣备[2003]X号重庆市建设工程竣工验收备案登记证，房屋拆迁补偿安置协议书。用以证明已为 份与被告提交的证据相同，另有一部份是2000年油溪镇人民政府实施解围解困工程时，对原告张某某的房屋进行拆迁的证据，与本案无关联性，不再一一列举 ...

提起过诉讼。12、津质2003-2重庆市建设工程质量监督报告书，建竣备[2003]X号重庆市建设工程竣工验收备案登记证，房屋拆迁补偿安置协议书。用以证明已为 建委重规津字(2002)X号文选址定点，江某市国土房管(2002)X号《建设用地许可证》取得国有土地使用权，在油溪镇X巷至农贸市X街X路面硬化 ...

区Ea_X号地块3932平方米的土地使用权，以移民用途划拨给被告建行丰都支行建设综合楼。被告建行丰都支行取得丰都县X区Ea_X号地块土地使用权后， 的滨江路Ea_X号地块房屋联建合同及补充不同、法人授权委托书、建设用地批准书、建设工程竣工验收备案登记证、房屋销售情况某理表、重庆市房产面积测算报告书等。 ...

经批准在江津市X街道武城山片区X街进行房地产开发，修建“渝能华城”商品房住宅工程。渝能公司于2007年9月10日办理了商品房预售许可证。在工程 机构代码证、企业投资项目务案登记证、建设用地许可证、建设工程施工许可证、建设工程规划许可证、商品房预售许可证、建设工程竣工验收备案登记证、供电公司申请等，以及 ...

如诉称。 上列事实，有原、被告陈述、《重庆市商品房买卖合同》、商品房预售许可证、重庆市建设工程竣工验收备案登记证、重庆某某地产发展有限公司敬告函及重庆XX律师事务所律师函、国内特快专递邮件详情单等证据在案为凭，并经开庭质证和本院审查，可以采信。 本院认为，依法成立的合同， ...

规划验收合格证的时间开始起算，而不应从答辩人取得房屋建筑项目竣工验收备案收文回执时起算。A、从办理房地产权初始登记证的程序上看，开发商必须取得建设 依照原告与被告在《深圳市房地产买卖合同》中的约定，被告取得《深圳市建设工程竣工验收备案证明书》后才可以将房屋交付原告使用；与此同时，被告在领取《深圳市建设 ...

交房期限。康安公司通过邮寄方式函告吴某某前来接房的时间，尚未取得工程竣工验收备案登记证，根本不具备交房条件，故康安公司要求以此时间作为吴某某接房 理由成立；对康安公司提出“5.12”地震，政府要求停工安全检查的问题，由于有建设监管部门的通知和监理部门停工和复工通知，同时康安公司举示的“停工和复工”证据 ...

交房期限。康安公司通过邮寄方式函告李某某前来接房的时间，尚未取得工程竣工验收备案登记证，根本不具备交房条件，故康安公司要求以此时间作为李某某接房 理由成立；对康安公司提出“5.12”地震，政府要求停工安全检查的问题，由于有建设监管部门的通知和监理部门停工和复工通知，同时康安公司举示的“停工和复工”证据 ...