。 委托代理人姚XX，上海XXX律师事务所律师。 原告上海XX建筑装潢工程有限公司诉被告孙XX装饰装修合同纠纷一案，本院于2010年8月5日受理后，依法由 ,900元，被告只承认增加的水电的工程量，费用为4,990.60元，同时合同的很多条款是霸王条款，认为每日百分之一的违约金不符合法律规定，被告承担 ...

号，现住福州市金山大道融信第一城39座X室。 原告俞某某与被告车XX装饰装修合同纠纷一案，本院于2009年12月3日受理后，依法组成合议庭，于2010年2 处理装修扫尾工程，并于2009年6月30日搬入家具、电器后入住。《装修工程合同》约定：“逾期完工，造成的损失及费用由乙方（即天晟公司）负责（每延误 ...

。现反诉原告本着讲诚信、讲公平的商业道德放弃部分民事权利，请求判决反诉被告支付工程逾期罚金8万元。 被告广西贺州宝利坚房地产开发有限公司为其辩解及其反诉在 违反法律的强制性规定，是合法有效的。双方当事人应当按照合同的约定全面履行自己的义务。原告依约完成了装饰装修工程，与被告于2009年12月8日对工程 ...

某事务所于2009年8月16日签订装饰装修施工合同，约定，由某事务所为高某甲位于上海市宝山区某号X室房屋负责装修，工程价款为人民币32,000元。施工期限 高某甲要求某事务所支付逾期竣工违约金的诉讼请求，合法有据，本院予以准许。合同约定工程款为32,000元，双方一致确认高某甲已付3万元，本院予以确认 ...

（这期间原告单位工作人员以个人名义从被告单位办公室鲁主任处借支了x元），上述工程项经原告多次催要，被告一直未付，原告于2009年6月1日向郑州市中原区 陈述，本院确认以下事实：2009年2月6日，原、被告双方签订《建筑装饰装修工程施工合同》一份，约定由原告欧克公司承包被告人力资源培训中心位于建设路X路 ...

）、工程工期及人工费签证单（表五）、工程量增加签证单（表六），证明工程增加及增加的费用；3、《关于申请增加工程量及工期的签证报告》，证明增加的 遂于2009年11月20日诉至本院。 本院认为：原告与被告签订的《建筑装饰装修工程施工合同》，系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定， ...

代理人陈文新，重庆巨力律师事务所律师。 被上诉人(原审原告)重庆九鼎园林古建文物保护工程有限公司。 法定代表人付某，该公司总经理。 委托代理人杨某，重庆汇博律师事务所 由原告对被告发包的鑫皇宾馆江北店（江北区拓展大厦X楼）装饰装修工程进行施工，合同总工期为120天，价款采取87万元总包干的方式，双方在 ...

某乙，汉族。 委托代理人邓光辉，重庆大江律师事务所律师。 上诉人致盛公司因装饰装修合同纠纷一案，不服重庆市大渡口区人民法院作出的（2008）渡法民初字第X号 x.07元。被上诉人在法庭审理中也承认上诉人承包和实际施工了海洋之星的装饰装修工程，也承认支付了工程款x.95元，在公证通话记录中，杨某乙也承认 ...

8月生，汉族，住（略）。 再审申请人池某某与被申请人陈某某建筑装饰装修合同结算纠纷一案，本院于2003年10月30日作出(2003)孝民终字第X 是认可的。 经庭审质证对陡岗镇陡湾办事处综合楼装饰装修工程中完成的墙面装饰装修工程面积为1119.3平方米，油漆工程为43.2平方米，双方表示认可，无异议。 ...

高级人民法院 民事判决书 (2000)内民终字第X号 上诉人(原审被告)包头市第四建筑工程公司。 法定代表人汪某，系该公司经理。 委托代理人裴某，系该公司 劳服处装潢修缮队所签的关于包头市商贸食品大世界装饰装修工程合同，内容合法且已实际履行，当事人据此合同产生的权利义务关系依法应予维护。上诉人主张该 ...