x.85元的结论，不予采纳。在对加峰大厦施工过程中，承包人卓某俊还对该工程按照发包方的要求进行了增加、变更和续建，该部分双方未签订协议，故对增加 提起上诉称，1、原审事实不清，即河南省鑫城工程造价咨询有限公司的《鉴定报告书》不是对整个工程进行的鉴定，部分工程量并没有计算在内，依该鉴定确定工程款，显然是 ...

前期工程的遗留问题未及时作出处理，以及被告在工程款的支付时间上也存在责任。针对被告提出的原告施工完成的工程在投入生产使用过程中存在的质量问题，本院于2009年 、加装蓄水系统人工工资，工程改建过程中增加的材料和费用，在合同签订时的工程预算表中原告未作预算，涉及的价款双方亦未进行确认。后本院又主持原告与 ...

、车库、传达室、围墙等六个建筑物，但现在没有任何双方都认可的结果说明这六个建筑物中详细的工程量，故依据中信高新会计师事务所（2004）X号审核报告中的 争议焦点是工程款结算。由于在实际施工中存在工程项目的实际变更和增加，工程造价应当由专业部门进行审计鉴定。本案在二审过程中，经本院委托，湖南中兴建设工程 ...

装饰工程，而合同是在履行过程中因原告的违约行为导致终止，被告的装饰工程没有施工，故计取的单价应当按主体和装饰工程的比例进行计价，被告认为应当按照约定单价 楼、X号楼脚手架之后，被告仅进行了土建部分的施工，装饰部分尚未进行施工，故脚手架的单价取费应按上述两部分工程量的比例进行折价计费，以及审价单位计费的 ...

和增加工程量，造成工期延长应由正特公司承担责任的主张，本院认为，工程量的变更和增加并不必然导致工期的延长。某公司如要求工期顺延，应提出签证，并按此 设备和工程建筑材料等，以便办理工程移交。对于原告在诉讼过程中增加的要求被告支付场地使用费等诉讼请求，因已逾规定的期限，本案不予处理。据此，依照《中华人民 ...

为x元，相关证据已经向法庭提交。3、关于工期违约问题。原告在实际施工中增加了较多的工程量，由于原告的原因未及时指定保温沙浆品牌以及原告直接指定的防盗门、 次审计的，承包人同意由发包人委托具有造价审核资质的单位对工程造价进行二次审计，二次审核期限为90天。二次审计过程中如审计单位发现一次审计结论中有多算 ...

x元，仍有x元未退还。在施工过程中，项目部应支付原告液压油款528元。 审理中，原、被告双方对原告完成某相关路段的相关工程量及机械台班费的价格争议较 石x。该鉴定结论属于理论数据，不能排除原告在实际施工过程中通过提高技巧或其它方法完成某关的爆破石方工程，且该鉴定结论与原告实际完成某爆破石方量差距很大， ...

120天。在施工过程中，只进行了少量的变更，根据鉴定，该变更工程造价为x元，仅占总工程量的4%，是2.4的工期，原审法院考虑工程变更增加少量工程量的 ）项：第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（二）原判决适用法律错误的，依法改判。 《中华人民共和国合同法》第八条规定：依法成立的 ...

有限公司均签字认可。2008年7月14日，金冠电气委托南阳市建誉工程造价咨询有限公司重新对该工程进行审核，但该份审核报告未通知施工方涿州蓝天网架有限公司，未经其 两份审核报告均认为钢结构工程合同让利的8％未扣除。 南阳X有限公司在本工程施工过程中，变更设计图纸，增加了部分工程量。南阳X共拨付给涿州蓝天 ...

基本情况。 第二组：证明原、被告经过招投标签订了《建设工程施工合同》，约定了工程的范围、工程量的计量方式、工程质量、合同价款的支付等原、被告双方的各项权利 问题的联系函。9、报告。10、桩头处理签证的情况说明。证明结算正在进行过程中，原告结算中的部分工程价款要求进行议定。11、关于松岛公司回复中几个 ...