，各行各业都处于停工停产状态，建筑业也不例外，天宇建设公司也无法进行正常施工，理应顺延工期。2、监理公司是双方委托的单位，对施工的整个活动情况实施监督，整个 之前出具，但该承诺违反了公平竞标的原则，且投标书及双方签订的《建设工程施工合同》均没有此约定，并且承诺书又表明在不低于成本价的基础上下调6-8% ...

项目提交了经监理工程师及引水公司签字确认的签证或者足以反驳的证据，故十九冶公司关于合同外变更、追加工程价款的主张成立，予以支持。由于讼争建设工程施工合同第38 福利等不应纳入结算。十九冶公司与引水公司系施工承包方与发包方的关系，并非委托代理关系，员工的奖金及生、老、病、死都要引水公司承担没有法律依据， ...

以下简称XX耐火公司）因建设工程合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，于2009年9月25日公开开庭进行了审理，原告XX刚构公司的委托代理人某XX、赵 的工程进度付款条件。第二组证据：1、建设工程施工合同及附件；2、2008年12月监理工程师通知单；3、马风雷授权通知书；4、文件收取记录凭证；5、 ...

延误所承担的违约责任，并不承担发包人的原因造成工期延误的违约责任。对二、《监理合同》、《任命书》，对其合法性、真实性、关联性无异议。对三、佳函字（ 的内容涉及两个法律关系，一个是反诉原告与业主之间委托建房合同关系，另一个是反诉原告与反诉被告的建设工程施工合同关系，现反诉原告将两个法律关系的违约责任混淆 ...

已完工程量和造价的举证责任在于江建公司，一审法院经江建公司申请，依法委托鉴定，鉴定机构和人员具备有效资质，并经双方当事人充分质证和开庭质询，程序合法 了施工合同约定。恒辉公司提交的建设工程施工合同、工程监理例会会议纪要、监理月报、复工通知、工程协调会议纪要、工程联系单、民事判决书、竣工备案表等16份书 ...

延误所承担的违约责任，并不承担发包人的原因造成工期延误的违约责任。对二、《监理合同》、《任命书》，对其合法性、真实性、关联性无异议。对三、佳函字（ 的内容涉及两个法律关系，一个是反诉原告与业主之间委托建房合同关系，另一个是反诉原告与反诉被告的建设工程施工合同关系，现反诉原告将两个法律关系的违约责任混淆 ...

经审理查明：2000年5月30日，监理公司与白云纸业公司签订建设工程监理合同1份，约定：白云纸业公司委托监理公司监理其3．7万吨漂白麦草浆纸生产线 百三十二条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费x元，监理公司负担9216元，白云纸业公司负担3949元。 白云纸业公司不服原审法院判决向本院 ...

公司（以下简称漯周界公司）与上诉人北京市市政二建设工程有限责任公司（以下简称北京市政二公司）因建设工程合同纠纷一案，漯周界公司于2005年3月10 《合同通用条款》第二条第一款约定各级监理工程师可以行使监理合同规定和本合同规定的相应的职权。总监理工程师在行使确定费用增加额与确定索赔额等项规定的职权之前 ...

，大余县法制办主任，特别授权。 委托代理人肖烽，江西镜明律师事务所律师，一般代理。 赣州市第一建筑工程公司为与大余县人民政府建设工程施工合同纠纷一案，于2007 8份报告,县财政、监理公司都没有审核。 第六组证据：1、2005年6月6日大余县城市建设管理委员会《关于要求加快县城重点建设工程进度的通知》 ...

给被告。25、2010年9月25日被告给监理部门的通知。证明工程X层以上部分水电安装、预埋全部取消。26、原告委托会计师事务所作出的利息计算报告书一套。据此作为 垫资施工的垫资款的利息。1、关于X层以下工程某的利息。根据最高院《关于审理建设某程某工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第某七条关于“当事人对 ...