20%，工程全部完工后再支付工程款35%，保修金为5%，保修期一年，无质量问题按期返还，未经验收使用者，作为验收合格论。合同签订后，原告进行了施工， 二条第五项的规定认定无效。一、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的……”、第二条：“建设施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照 ...

版）为计算依据。土建材料及安装工程的材料价格以当时的《洛阳市工程造价管理》为依据。付款方式为，主体封顶支付工程款五十万元，内外粉刷及安装工程 ，在职养老待业保险依据洛阳市人民政府洛政[2003]X号文件“从2003年起，今后建设施工企业不再直接向建设单位计取工程造价中的社会保险费，而由洛阳市建设工程 ...

证明焊楼梯款为1400元；9、罚款单、罚款证明等22份，证明工程进度和质量罚款6069元。上述2-9项共计x.50元，2008年6月15日双方对账 杨某某（涉案工程的承包人）均未举证证明其取得了建筑施工企业资质，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的有关规定，原告张某 ...

合同》，约定：康钦佩在担任酉阳三建司法定代表人期间，因其产生的债权债务及工某质量，一律由康钦佩承担。 原告重庆隆西公司诉称：1998年3月13日，原、 ，并没有生效。事实上，酉阳商贸中心综合楼的建设，从签订合同到注入部分资金、组织施工、财务管理、办理结算等，均是原告在运作，该工某的结决算主体只能是原、 ...

闲置、人员窝工的重大损失，自2008年3月至2008年12月，共造成管理人员窝工的损失为154.125万元，其中陶云国项目部98.64万元，裘新民项目部 合同，依照建筑工程法的规定，被告作为发包方和原告作为专职施工企业都很清楚，双方并没有签订施工工程合同，双方签订的合同法律效力有待于证据审查后由法庭 ...

第五十二条第(五)项的规定，认定无效……(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；”本案中，潘某某、木兰公司违反法律禁止性规定，潘某某在 2.8万元是建设单位拨付给潘某某的工程款，不是非法利益，在建设单位对工程质量验收合格的情况下，工程款应归潘某某所得，木兰公司予以扣留不当，应予返还， ...

。该被告认为该工程结算不计利润，项目部与原告有口头约定。本院认为，利润是施工企业完成所承包工程而合理收取的酬金，是工程价格的组成部分，且工程已经被告验收 即可拆走，也可放弃，与被告毫无相关。1000元回弹费是原告自制混凝土试验质量不合格造成，被告不应为此负责。由于原告对该两项费用没有提供相关证据证实， ...

第五十二条第(五)项的规定，认定无效……(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；”本案中，潘某某、木兰公司违反法律禁止性规定，潘某某在 2.8万元是建设单位拨付给潘某某的工程款，不是非法利益，在建设单位对工程质量验收合格的情况下，工程款应归潘某某所得，木兰公司予以扣留不当，应予返还， ...

北京弘高某筑装饰设计工程有限公司(以下简称弘高某司)、北京时代创建物业管理有限公司(以下简称时代公司)著作权侵权及不正当竞争纠纷一案，本院受理后，依法 证据: 1、华夏公司的营业执照、资质证书、专项工程设计证书、施工企业安全资格审查认可证、质量管理体系认证书;2、华夏公司与时代公司签订的《建设工程设计 ...

万理智 二○一二年一月五日 书记员董兰芳 附相关法律条文： 《农村X路建设管理办法》 第二十八条沥青（水泥）混凝土路面、桥某、隧道等工程，应当 项的规定，认定无效： 000（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的； …… 第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照 ...