答辩人三星级称号被取消。因此，万豪酒店公司没有理由要求答辩人按照《代理协议》约定的每月x元向其支付基本管理费，万豪公司已违约在先。B、根据答辩人一审中 酒店公司认为无需与答辩人进行结算。C、经营利润=（毛利）减去（酒店的各项开支+员工工资+资产折旧+贷款利息等），详见证人胡云涛、张萍华（此二人曾系万豪 ...

补差理应由广厦渭南分公司承担。四、广厦渭南分公司认为华秦五公司不具备行使先履行抗辩的权利，原审没有支持其要求支付违约金及赔偿损失的反诉请求错误的观点没有法律 ，调整范围只限于工程变更所引起的工程量增减调整部分”，该两栋楼在合同签订当月即时开工，不存在迟延开工导致建材涨价的情况，故该材料涨价补差x元应由 ...

易通达公司共向天津美佳公司支付货款x元。易通达公司以传真形式向天津美佳公司发送2006年9月份结算清单，双方确认当月未结算货款合计x元。 关于第二个 一方无意继续履行合同，应在履行的同时通知对方并留出准备时间。事实上天津美佳公司没有向法院提交表示无意履行合同的证据，以突然停止供货来中断双方合同。易通达 ...

月28日、9月30日就有关安置协议履行问题发给辰其公司、三维公司的通知，辰其公司、三维公司没有对证据材料的真实性、关联性、合法性提出具有实质内容的异议， 元，2005年4月12日、5月10日向东升公司支付了当月过渡费合计x元。 东升公司以辰其公司、三维公司未按安置协议约定期限交付安置房、拖欠过渡费为由 ...

解除、终止、撤销的一方当事人，对引起合同关系变动的事实，承担举证责任。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的负有举证责任的当事人承担不利后果。故对 公司，应对巨额的土地出让金约定不明负有责任，化工汽运公司经营不善，靠土地收入支付职工的工资，协议时，不可能考虑到要承担上述巨额费用。而且工投房产公司 ...

应按年租金的3%一次性投付办事处的行政开支(含办事处负责人、业务员、财务人员的工资、办公设备用品、及办事人员奖励)，该款是以3%的标准一次性给付的包干 无不当之处。二、上诉人要求被上诉人向其支付被上诉人属下湛江办事处的管理费用没有法律依据。“燕南公司湛江办事处”是依据被上诉人与上诉人1996年6月20 ...

汇总情况表，足额支付沃某某提成款。沃某某从未对情况表的内容表示异议，并且签收了提成款，月结月清这一行为表明，沃某某对凤城机械公司将当月销售额的5％ 沃某某认为该份证据材料不属于本案二审新的证据，不愿意质证。被上诉人繁达公司没有质证意见。 本院认为，记帐凭证”在本案一审庭审结束前早已存在，凤城机械公司 ...

向核工业公司支付前述工程的工程款200万元，核工业公司也将该款付给了骏隆公司。该协议后,兰波公司又于当月24日、29日及2010年1月14日，分别向核工业公司 公司，核工业公司再向骏隆公司支付，而不是兰波公司直接向骏隆公司支付，兰波公司没有向骏隆公司付款的义务，也不应承担逾期付款违约责任。兰波公司不 ...

内容，交工后迟迟不见拨款，同时室外道路也全部完工，尚未拨款，已近年关，农民工工资没有解决，不断有人到工地索要，部分人情绪比较激动，要求安钢集决。 一审法院 本判决生效之日起十日内向被告（反诉原某）安钢集团金信房地产开发有限责任公司支付延期交工损失。损失的计算方式为：按同期银行贷款利率计算工程总价款（略 ...

押金；赔偿乙方联营养殖该批种鸭的实际损失，按甲方制定的种鸭管理指标及当月甲方支付给全体联营户的平均蛋价计算，计算时间由违约之日起。因此，被上诉人既然自觉 正品产蛋高某期时，上诉人的2982只成活种鸭开始发病。由于被上诉人桂柳公司没有及时采取措施，治疗种鸭的有效药品无法供应，拖延了治疗种鸭的最佳时机， ...