府办发[2001]X号文件、重庆市铜梁县建筑公司集体资产产权出售协议及补充协议、工程竣工验收资料一套、莫某收到预决算书的收条、关于债权转移的协议及 工程奖的问题。根据施工合同约定，工程质量达到优良等级，被告按优良工程结算造价的1.5%计算优良工程奖。根据单位工程质量综合评定表中奉节县建设工程质量监督站 ...

的真实性无异议，对⑤组部分证据的真实性不了解，第④、⑤组证据不能证明交付的工程符合约定要求。 第三人徐州飞虹对上述证据的真实性无异议。 被告、反诉原告 的请求成立，本院依法予以支持。但该工程在投入使用后，现涪陵体育场钢网架锈蚀严重，存在质量问题。根据重庆大学建设工程质量检测中心所作的鉴定结论，网架构件 ...

了诉讼。本案现已审理终结。 原审查明，沈矿建筑公司与顺发公司于1998年5月签订建设工程施工合同一份，约定:沈矿建筑公司承担顺发公司开发的座落于沈阳市X区X路 按期完工，双利公司多支付回迁补偿费10万元。以上支出的款项均系沈矿建筑公司工程质量问题所致，此费用应由沈矿建筑公司承担；二、双利公司为沈矿建筑 ...

日新律师事务所律师。 上诉人海南天景工贸有限公司为与被上诉人南京大地建设（集团）股份有限公司海南公司建设工程施工合同工程款纠纷一案，不服海口市X区人民法院（２００１）新 工程并未使用，上诉人也数次向南建海南公司提出工程质量问题，南建海南公司均未作任何处理。故原审判决认定有误，请求二审法院委托有关部门对 ...

费用52000元。龙某因工程质量问题给李某乙造成的损失数额，已经超过其请求的工程款数额29204元。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律 维修的成本很低，不可能需要37800元”、合同中约定“因乙方施工不慎造成的质量事故及主管人员无技术交底前提下擅自施工，造成返工的一切责任均由乙方 ...

D轴主梁某次梁某接处两侧有微裂缝出现，遂向苍梧县建设工程质量监督站报告，工程监理单位广西西华建设监理有限责任公司于2007年11月27日发出工程 领取工程款的行为是个人行为的主张本院不予采纳。关于公路局反诉提出的逾期完工违约金问题，鉴于建筑公司逾期完工是因公路局提供的设计图纸不当而进行拆除、重新设计、 ...

一天，为合同价款的0.02%，因信和公司造成工程质量问题赔偿合同总价的2%，龙光公司的工程质量未达标违约金为合同价款的2%。2008年2月20日 履行期间的债务利息。 二审案件受理费x元，由胡某负担605元，河南省龙光建设工程有限公司负担x元。一审案件受理费比照二审收取。 本判决为终审判决。 审判长郝 ...

傅学君，河南中亨律师事务所律师。 委托代理人黄某某，公司员工。 原告郑州市配套建设股份有限公司（以下简称配套公司）因与被告河南隆基建设有限公司（以下简称隆基 公司无法向购房人办理产权登记应支付违约金损失x元问题。《建设工程质量管理条例》第十六条明确规定，建设单位是竣工验收工作的组织者，故依据该规定， ...

已造成的损失进行司法鉴定，后又向本院申请撤回鉴定申请。 本院认为，原被告签订的建设工程合同，内容不违反法律强制性规定，为有效合同。合同成立后，原告鑫鑫公司 在2003年9月6日签订的补充协议及其后的相关资料均显示原告存在施工工程质量问题及逾期交工等违约行为，且原告也未提供证据证明延长工期确经二被告签字 ...

不能顺利完工每延期一天扣乙方2000元。工程竣工验收合格后留5万元作为工程质量保证金，一年后无工程质量问题支付。4月18日，升世优美公司打入 优美公司已将建工公司承建的1#-5#生产车间投入使用。 上述事实，有当事人陈述，建设工程施工合同，施工补充协议，汇款手续，中标通知书，授权委托书，工期确认书， ...