及其附件、合同专用条款及本合同通用条款，标准、规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的 1、我公司是2007年4月16日《建设工程施工合同》的实际履行者，是项目工程的实际施工人，在施工过程中履行了管理义务、也承担了相应的法律责任。我 ...

乙方在施工过程中，要无条件接受甲方或甲方委托的单位或个人对工程质量的监督。对有质量问题的工程项目，乙方必须及时返工或采取补救措施，返工或采取补救措施后 元也不予支持。现依据《国务院水库大坝安全管理条例》第八条第一款、第九条第一款，以及《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条 ...

，按工程预算价扣留，机械工工资等”，认定该条款约定了X号、X号楼的前期工程项目及塔吊司机工资的承担，分公司举出其与李某君的结算书，此笔款项x.09元 并与分公司签订《协议书》的行为均违反了《中华人民共和国建筑法》第二十六条、《建设工程质量管理条例》第二十五条、《中华人民共和国民法通则》第五十五条（三） ...

德公司制定工程进度计划一份，对剩余的门窗安装、墙地砖、屋面防水、内墙涂料等工程项目列出施工时间安排。7月28日，罗明代表东方怡德公司（甲方）、逄 依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、《中华人民共和国民法通则》第一百 ...

也没有证据证明军安公司强迫其签订了补充协议书。同时，招投标法只是规范招投标行为的法律，是行政管理法律，违背招投标法的规定也只是导致被行政处罚，而不是导致 表示，内容不违反法律、法规的禁止性规定，为有效合同。《建设工程施工补充协议书》是双方对本案诉争工程项目相关问题的具体约定，也是对双方原约定内容的完善 ...

费应当计取。 本院认为，《青海省建筑工程费用定额》和《青海省施工企业建设工程规费计取标准》中的相关规定属于行政性管理规范，不影响双方当事人关于合同价款的 北方公司也未提出异议，该预制构件的加工费用不应计算。用于成品库、机修车间工程项目中的外加工预制构件数量有误，应予核减。 中铁北方公司认为，冷却车间的 ...

义务，桥队和我单位没有合同关系，我单位不承担就该工程项目对其进行二次付款的义务。根据东川区X路建设指挥部[2005]X号《关于挖孔桩等补充单价的批复》文件 公路签证清单，证明龙云峰、牟增强、李晓东、王世陶、陈恕是原告下属的管理人员；2005年2月28日《基础开挖合同》、2005年5月26日的《补充协议 ...

缺陷的责任划分，即拆除、重建的费用应由谁承担。 原告认为，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第13条规定，建设工程 ，施工人力不足，组织管理失当，原告应当承担违约责任。 本院认为，从原告提供的签证看，确实存在被告变更设计方案、停工待料、合同外施工项目、天气影响等 ...

义务，桥队和我单位没有合同关系，我单位不承担就该工程项目对其进行二次付款的义务。根据东川区X路建设指挥部[2005]X号《关于挖孔桩等补充单价的批复》文件 公路签证清单，证明龙云峰、牟增强、李晓东、王世陶、陈恕是原告下属的管理人员；2005年2月28日《基础开挖合同》、2005年5月26日的《补充协议 ...

（以下简称新禹公司）、原审被告中铁十八局集团有限公司仙桃汉江大桥项目经理部（以下简称大桥项目部）建设工程施工合同纠纷一案，不服湖北省仙桃市人民法院（2005）仙民二 禹公司的施工资质为依据，按施工企业的规范要求组织施工。因此，应当认定该合同名为劳务合同，实为建设工程分包合同。 3、关于某同的效力 本院 ...