荆家公司存在违约行为，提交以下证据，荆家公司质证并陈述了意见。 1、工程竣工验收证明书、报告书及施工合同复印件各一份。欲证明荆家公司没有按照合同约定日期 扣减相应的税金。荆家公司应当提交经我方认可的专业机构对工程量所出具的鉴定报告。 综合超越公司、荆家公司围绕争议的焦点四所提交的证据和质证意见，本院 ...

一期工程立即结算(以预算书作为结算依据)，工程竣工验收后声荣公司必须在收到燕中公司结算报告10天内一次性付清剩余工程款(含燕中公司代垫款)声荣公司逾期支付 安装线路交叉施工的影响，声荣公司均签证认可，按合同约定可顺延工期。本案中装修工程完工时间没有签证，而使用时间并非完工时间，加之双方当事人对增加装修 ...

、河南前锦实业有限公司及认证单位济南军区郑州工程质量监督站在《工程竣工验收证明书》上签字盖章确认，明确郑州市恒达建筑工程有限公司完成的工程量包括：（1）基础工程； 有价款，合同价款处就应当填写价款而不是文字；4、原审判决关于鉴定报告和合同工期的认定正确；5、河南前锦实业有限公司的反诉请求没有法律依据， ...

工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。第四十条第三款规定，建设工程的 保修期为五年，原告起诉某综合住宅楼尚在保修期内，鉴于双方合同约定保修金待工程竣工验收合格满一年后返还80%，故原告要求支付综合住宅楼工程款中质保金部分的20%请求 ...

50%工程款给被告（第一次拨付x元、第二次拨付x元，其余分层支付）；工程竣工验收合格，并交付原告《合格书》后，原告拨付总造价80%给被告，余下造价 原告亦于2005年3月7日同意验收，因而未完工的部分是装修工程部分。被告于2005年10月21日以工程全面竣工，达到验收合格标准去函请求原告要求质检站在 ...

验收符合要求，即达到质量标准，新蒲公司无义务将涉案工程整改至优良等级。在工程竣工验收时，新蒲公司已将竣工图等技术资料交付双塔公司和质量监督部门。按规定 有限责任公司于2003年4月28日出具的河南华建造价（2003）第X号审核报告，双塔公司与新蒲公司双方于2005年1月31日签订的《应付工程款确认书》 ...

2000元，拖后一天罚款2000元；6、乙方要协调配合和组织好水电安装及装修工程的施工，甲方给于乙方水电安装总价3%的配合费。其他未尽事宜参照施工合同 了竣工结算，其结算报告显示，假日广场1-X号楼工程造价为x.54元，附属及配套工程、其他费用为x.58元。潢川羚锐假日广场工程竣工验收备案证书证明，该 ...

王XX花去材料费9854元、工时费5500元、租赁架子费用300元，合计x元，对工程进行维修。2008年6月16日，漯河高新区行政服务中心大楼建设领导小组对被告所干工程进行了验收，并为被告出具工程验收报告一份，内容为：“漯河高新区行政服务中心大楼装饰装修工程竣工以来，施工单位对出现的部分 ...

（乙方）签订《合作协议书》，约定：双方就沈阳电业局电业大厦装修工程施工合作一事达成协议。甲方负责该工程的承揽及前期施工手续，并按施工进度结算工程款。乙方负责 。 上述事实，有《合作协议书》、《建设工程施工合同》、竣工验收报告、工程结算审定表及工程结算审查定案表、鉴定报告及答复、转账支票、借条、承诺书及 ...

面积全算）每平方米叁佰贰拾叁元贰角（323.20元，含各种税费)包干；工程竣工验收合格后一个月内丙方（即被告）按2001年9月24日甲方（即赣州市房地产 所签《建设工程施工合同》及本补充协议编制准确、具体、完整的竣工结算报告各一份，并附计算式，由乙方（即原告）交审计审定后，开具工程款正式发票；丙方施工 ...