被告施工现场不具备施工条件，原告部分人员方进入工地进行施工。原告在施工中，因被告对工程施工项目多次进行设计变更，导致工程于二00五年五月二十一日原告方 后，被告应当按照合同要求及工程变更签证约定及时向原告结清剩余工程款，以其他理由拖欠不予支付是不对的，应当承担逾期付款责任。对于原被告对鉴定结论的意见， ...

之间存在建设施工合同关系，我方是发包人，金宇公司是承包人，则应由我方负责工程设计，并负责装修材料、装修标准等各种细节。正是由于我方与金宇公司不存在建设 不能做出合理解释且对超出７５０万元垫资装修没有与光大银行协商，也应当承担一定的民事责任。鉴于原审法院根据金宇公司申请委托的中恒信公司所做的鉴定结论本身 ...

工程实行大包干。合同签订后龙江页岩砖厂于2005年5月16日支付了工程款x元，工程结束后于2005年6月28日结算，凌丰公司实收工程款x元。被告凌丰 线路时没有发现和注意五松村XV低压线路在高压线上面，故设计不符合规程，对原告的伤残应当承担民事责任；凌丰公司在安装10KV高压线时仅按建源公司设计图纸 ...

予以确认。 二审中，双方争议的问题是：一、关于在履行合同过程中哪一方违约及违约责任承担的问题；二、关于在合同不能实际履行的情况下损失确认及承担的问题 明确兴光公司为文山烟草公司做玉尔贝大厦的装饰工程电脑效果图，其中约定：“三、投资控制和设计收费：本工程设计投资规模控制在人民币250万元左右，最多不超过 ...

之间存在建设施工合同关系，我方是发包人，金宇公司是承包人，则应由我方负责工程设计，并负责装修材料、装修标准等各种细节。正是由于我方与金宇公司不存在建设 不能做出合理解释且对超出750万元垫资装修没有与光大银行协商，也应当承担一定的民事责任。鉴于原审法院根据金宇公司申请委托的中恒信公司所做的鉴定结论本身 ...

公司、黄某某双方对勘测布孔的地点及数量的争议，原审法院咨询广州市市政工程设计研究院勘测人员的意见后，确定了勘测的布孔地点和数量。 2005年3月15日 人承担举证责任，现凰岗公司未能履行上述举证义务，故因此导致的不利后果由凰岗公司承担，原审法院对凰岗公司的抗辩不予采信。 对广州市市政工程设计研究院勘察 ...

一方违约均应按《中华人民共和国经济合同法》第34条负违约责任；经设计单位认可的建设工程设计委托书和有关附件为合同的组成部分，与合同具有同等效力；该 ，变更是否妥当应当由相关的专业单位负责，作为建设单位没有理由承担责任。至于各方当事人如何分担责任由法院裁决。关于装潢费用，由于质量事故发生后，在改造过程 ...

被告清点，故要求双方进行清点。由于原告违约，故利息损失和看管人员工资损失由原告自己承担。该工程中有部分材料系被告提供，现尚有1，700平方米的玻璃 证明。 本院认为，原、被告双方签订的《上海浦东新区新上海商业城远东大厦玻璃幕墙工程设计、供货、制作、安装合同书》，系其真实意思表示，不违反法律、行政法规 ...

，欲证明监理专用章上昆明经济技术开发区建设监理公司即为昆明经济技术开发区建设咨询监理有限责任公司。 经质证，被告机化公司对两份《合同书》的真实性、关联性予以认可；《 工程结算书》系机化公司单方制作而成，缺乏客观真实性，不能作为定案依据；工程设计变更资料中的第1份和第14份真实性无异议，其他均有异议，且 ...

受法律保护。对此，双方均有过错，应各自承担相应的责任。海南大学付完图书馆主体结构工程款后，尚应按主体工程进度给付相应的利息，同时支付主体结构完成后 一九九八年四月二十七日，合同约定的一年维修期内，海南省建筑工程质量监督站及设计单位多次派工程技术人员会同海南大学对该工程进行了多次复验，海南大学对工程质量 ...