，如需变更须经双方达成一致，本案中原告、被某、监理单位共同制作的商周高速公路（商丘段）第x合同段工程清算书是对工程的总决算，该清算书的工程造价、 X号审计报告不应当作为本案的定案依据。建设工程施工合同是上诉人与被某诉人之间的合同，由于合同没有约定上诉人有权单方委托社会中介机构就工程款进行审计，而上诉人 ...

造成。但纵观本案，从各方提供的证据可以得出，工期延误是多方原因造成的。在有关《监理工作总结》前言部分中，表述有：灵州商业广场及灵州大酒店工程经过 的后果应当由富兴达公司承担。 宁夏建行建设工程咨询中心接受委托后，依据设计图纸、工程变更、工程验收交接记录单及建设工程施工合同约定的计价方法对已完工程进行 ...

，长铝公司培训大厦现场指挥部(以下简称指挥部)与郑州市宏业建设监理咨询有限公司(以下简称宏业公司)签定《工某建设监理合同》，约定指挥部委托宏业公司对培训大厦建设 年1月，长铝公司(甲方)与一建公司郑州分公司(乙方，简称郑州分公司)签订《建设工某施工某同》，约定：郑州分公司承建长铝公司培训大厦的土建主体 ...

）。 委托代理人周键铭，湖南湘剑律师事务所律师。 上诉人陈某某、黄某乙因与被上诉人湖南省建筑工程集团总公司（以下简称省建工集团）建设工程施工合同纠纷 被上诉人还应支付给上诉人工程款x.18元，这些临时建设工程属被上诉人与业主的总额承包部分，不需要业主与监理签字确认，工程款应由被上诉人直接支付给上诉人； ...

原审法院根据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、《中华人民共和国民事诉讼法 工程总价款是固定价，没有因工程量增加或减少而变更的约定。而且原审法院委托鉴定程序违法，对路盛公司超过法定期间增加的诉讼请求事项进行鉴定违背法律规定 ...

工程有限公司第十四分公司、原审被告辽宁润中供水有限责任公司建设工程施工合同纠纷一案，天津市管道工程集团有限公司不服盘锦市中级人民法院(2009)盘中民一合初字第X 公司至今也没有向法院和鉴定机构提供监理验收的工程量、监理和天津公司及庄河公司共同签字确认的结算资料。对于委托鉴定的内容及鉴定送鉴材料，天津 ...

六建建筑集团有限公司（以下简称六建公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告双勇公司委托代理人杨书伟、刘某甲， ，证明2007年1月9日监理公司撤场，此后签证等非监理公司人员亲笔签名。 被告六建公司提交的证据有：1、建设工程施工合同和2007年1月26日工程 ...

协议两份。3、1999年6月16日《监理合同》。4、1999年6月11日1#楼图纸会审纪要。拟证明建设工程施工合同是肖某某以南阳市X村永安小区筹建指挥部 号楼工程摘项、减项明细表。 原告对该组证据的质证意见为：该项已委托南阳市正方有限责任会计事务所作出宛正审基字（2009）第X号审核报告，相关费用已有 ...

被告施工指令为由，没有进场配合施工。2009年2月23日，被告委托律师向原告发出《关于终止合同及退出施工现场的通知》一份，认为原告自进入施工现场之后 当事人的陈述经庭审质证无误，本院予以确认。 庭审期间，被告另向本院提供了《安全监理工程师通知单》、《上海市建设工程安全监督记录》、《整改通知单》、《监理 ...

某，被告祥和公司委托代理人余某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告鸣宇公司诉称，2005年10月份，原告被郑州广源建设工程监理有限公司选中为郑州 郑州广源建设工程监理有限公司祥和住宅小区工程监理部与郑州广源建设监理咨询有限公司祥和小区项目监理部。 本院认为，原告为证明其与被告之间的买卖合同关系提交了 ...