剔除2007年9月30日经科技园公司明确同意延期的地下室工程的7天工期和有关部门关于2008年元月冰冻期间工期顺延的文件规定的25天以及桩基工程完成日2007年 x元、农民工工资保障金288万元理由成立，本院予以支持。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第六十条第一款、第九十三条第二款、第 ...

返还其履约保证金3万元及利息1000元问题，这是本案的焦点。履约保证金，顾名思义，是原告为了保证其履行合同约定而向被告交纳的保证金。首先，从该x、x、x 人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款，最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第五条第三款、第十条的 ...

利息。该约定显示双方互负有履行义务，而且履行没有先后顺序，依据《中华人民共和国合同法》第六十六条之规定，双方存在同时履行抗辩权，即应当同时支付转让款 房产、设备后长期拖欠转让款不付，已经构成违约，应当承担相应的违约责任。关于合同约定应当承担月息2分外同时承担20%的违约金的约定问题，根据双方变更履行的 ...

简称国商公司等四被告）辩称，承诺函规定国商公司等四被告向世恒公司承担连带责任保证的前提条件是房产购买协议有效且完整执行，但该房产购买协议并未完整执行的辩称意见 《中华人民共和国合同法》第五十二条条一款第(五)项、第五十六条、第五十八条、《中华人民共和国担保法》第五条、《最高人民法院关于适用若干问题的 ...

制定用款时间表，甲方按时间表分期拨付；乙方对全剧拍摄的进度、质量负责，保证按期完成前期拍摄及后期制作工作；乙方执行制片人酬劳分为劳务酬金和利润奖励两部分 为红马公司报销20万元费用，这表明双方已经实际开始履行合同。 根据我国《合同法》的规定，在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不 ...

影响了被告销售工作地开展，同时还延误了被告的销售周期。最后，原告严重违反了双方关于交房日期的约定，致使被告销售工作无法继续进行。按双方合同约定，原告应在 也无法继续进行房屋代理销售，最终直接导致了双方所签合同目的难以实现。根据我国《合同法》第九十四条的规定，被告享有单方合同解除权。因此，原告一再强调的 ...

影响了被告销售工作地开展，同时还延误了被告的销售周期。最后，原告严重违反了双方关于交房日期的约定，致使被告销售工作无法继续进行。按双方合同约定，原告应在 也无法继续进行房屋代理销售，最终直接导致了双方所签合同目的难以实现。根据我国《合同法》第九十四条的规定，被告享有单方合同解除权。因此，原告一再强调的 ...

一致的概念。二、本案一审判决适用法律严重错误。1、依据《中华人民共和国经济合同法》第6条的有关规定，经济合同依法成立，即具有法律约束力，当事人必须全面 惯例ICC出版物500规定确定双方的权利和义务。在海岸公司的申请书中，海岸公司保证在单证表面相符的条件下，办理付款/承兑手续，而依照跟单信用证统一惯例 ...