馆所在的房屋系向他人租用，因被告延误工期导致房租损失； 被告上海某某建筑装饰工程有限公司辩称，双方于2008年9月14日签订《家庭居室装饰装修施工合同》属实。 故本案对该部分的经济损失不作处理。对于工程修缮期间房租损失，原告认为被告施工的装饰装修工程质量问题严重，修缮时间应为2.5个月，被告则认可25 ...

函，据以证明：窗户不具备使用条件，租赁方已自行修缮等；排烟设施施工过程中要求改造，造成x元损失；墙体及地面出现裂缝，已全面停工20多天；房屋漏水 的问题，不属于“房屋质量影响装修无法进行”的问题范畴，且未对后续装修工程造成影响；关于裂缝问题，经本院组织双方现场查看，原告认为属于大型建筑正常沉降裂缝，不 ...

，出租方应当及时报修或对属于出租方修缮义务范围的质量问题履行修缮义务；租赁标的物的使用功能问题，双方在合同中没有特殊约定，租赁标的物可能用于酒店 ，不属于“房屋质量影响装修无法进行”的问题范畴，且未对后续装修工程造成影响；关于裂缝问题，经本院组织双方现场查看，六合物业公司认为属于大型建筑正常沉降裂缝 ...

南泰建筑公司认可或同意的说明；并且提供此次修缮施工的质量承诺；全面最后修缮后，如果业主装修进住，再次因渗水等质量问题造成的损失，仍由被告负责赔偿业主损失 一十三条、第一百五十三条、《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十三条、《房屋建筑工程质量保修办法》第七条之规定，判决如下： 一 ...

南泰建筑公司认可或同意的说明；并且提供此次修缮施工的质量承诺；全面最后修缮后，如果业主装修进住，再次因渗水等质量问题造成的损失，仍由被告负责赔偿业主损失 一十三条、第一百五十三条、《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十三条、《房屋建筑工程质量保修办法》第七条之规定，判决如下： 一 ...

经物业管理部门同意后，欲对上述房屋进行修缮、装修，原告并于4月22日与案外人上海X建材有限公司签订《建筑装饰工程施工合同》，以半包方式委托该公司施工 被告租赁房屋，故原告与被告联系，但未能取得一致意见，遂后，原告请求居民委员会及物业公司出面协调，但被告未开门配合。之后，在被告不开门配合的情况下，施工队 ...

需要装修，为避免维修喷淋系统影响其装修，要求推迟到其房屋装修工程完工后进行维修所致。合同第十七条第二项约定的广告位使用权归陶某乙，但 设备有限公司及工程监理单位平顶山市成功工程监理有限公司共同签署《平安佳园消防工程竣工报告》，同意验收。2006年8月公安局平安佳园工程指挥部与工程承包施工单位中国建筑第 ...

律师函称：“武警青海医院收到广东伯方律师事务发来的律师答复函：1、装修房屋是双方合作的部分而非全部，对于双方无法继续合作贵公司负有不可推卸的责任 应适用最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第三条的规定，由武警青海医院返还建筑装修工程款及相关利息。本院认为，根据本案 ...

没有赔偿，8万元损失其没有具体的计算依据；另外装修合同关于装修人工费约定为68,950元，也就是装修公司按时在4个月内完成装修工程可得上述人工费，而装修公司实际 、温度变形以及施工操作等因素所致；被检测房屋部分房间平顶、墙面损坏现状一定程度影响了管某甲、管某乙房屋的装修和使用，应尽快予以修缮；系争房屋 ...

》的约定，邹某某对房屋及附属设施有保养义务，并负责房屋暖气的修缮工作，邹某某上诉所称的12万的暖气维修费用、拆扒、再次装修费用48,600.00元 刘某某以鞍山市铁西区黄某海岸酒店的名义与鞍山市松源现代装饰工程有限公司签订《建筑施工合同》，该合同约定：工程名称暖气罩修饰工程，承包方式包工包料，工程地点 ...