孟永福对北京邮电大学的请款单上的x元有异议，认为没有加上现场被告要求变更增加的项目费x元以及加装更换费170元，总价款应该为x元。对该份 批货款的30%。”另质保金从性质上不属于工程未付款，不适用违约金条款，按照原告诉讼请求的违约金计算方式得出的违约金数额已经超出了此批货款的30%，因此根据合同约定， ...

照片不能证明确实发生增项情况以及增加部分的价值。依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所 损失x.22元，上述共计x.22元。在一审庭审过程中，金羚恒易公司变更诉讼请求为判令肇嘉基中心：1、支付完工合格后总价的5％，即x元 ...

不足以证明空军一总队对工程价款的变更进行了确认，且贝伦公司亦未能提供证据证明工程业主同意与空军一总队就其主张增加的工程量进行结算或已结算完毕，故其主张涉案 月14日，其主张的利息金额x.04元，未超出合理范围，故本院对其该项诉讼请求予以支持。 第三，关于完税凭证及总包管理费发票、钢结构防火涂料消防合格 ...

空军一总队有权拒绝支付合同总价款5%的质量保修金；第三，关于逾期利息的诉讼请求，因贝伦公司未按照合同要求将合格的产品以及所应附的证明交给空军一 不足以证明空军一总队对工程价款的变更进行了确认，且贝伦公司亦未能提供证据证明工程发包方同意与空军一总队就其主张增加的工程量进行结算或已结算完毕，故其主张涉案 ...

立方米6.84元计价。综上，中铁二十局提出河南高速发展公司应支付工程量变更后增加的工程款的主张部分成立，但其请求所完成的两项单项土方工程全部按调整后的单价 二十局支付工程款x.14元；四、驳回中铁二十局其它诉讼请求；五、驳回河南高速发展公司的其它诉讼请求。 本案本诉案件受理费x元由中铁二十局公司负担x ...

没有违约，是因为沈某某的问题，导致合同履行延迟。现我公司不同意沈某某的诉讼请求并提起反诉，理由如下：2004年4月22日，双方签订《中国在线支付某 并在合同履行过程中不断变更原设计要求，造成工作量大大增加，合同履行期限延长。而且，由于有关在线支付某需要独立的系统支持，而沈某某没有购买或提供相关系统，故 ...

公司应当履行付款义务，故对红胜欣公司要求和达公司支付工程款x.50元及利息的诉讼请求予以支持。看管费9600元，双方在合同中约定发包人收到承包人竣工验收报告后28 的，应当通知对方。通知自到达对方时生效。抵销不得附条件或者附期限。”红胜欣公司提出的抵销主张不违反法律规定，且抵销的款项同属因履行本案合同 ...

次封堵裙楼累计达83天。遂于2007年4月17日向法院提起诉讼，提出了前列诉讼请求。审理中，林业局亦以凯乐公司存在迟延交付工程存在违约行为为由提起了 加上补充协议中并未对变更设计、增加工程量等施工期限进行约定，林业局又不能提交迟延交付工程应由凯乐公司承担责任的证据，故原审法院对该项诉讼请求的认定与处理 ...

两次要求将本案作出裁决的时间延长。经深圳分会秘书长决定，将本案作出裁决的期限延长至1999年3月26日。 1999年3月26日，仲裁庭作出本裁决书。 4月14日提交了“关于变更、放弃和增加仲裁请求事项的申请”。仲裁庭认为，被申请人的行为使本案情况发生变化，申请人有权提出变更仲裁请求，根据仲裁规则第十 ...

以外的其他“垫付款项”。 2。新中国船厂与港澳公司是否通过签订补充合同协商变更支付报酬的期限 1999年10月28日新中国船厂与港澳公司在建造合同中约定了支付 中国人民银行同期同类贷款利率加1。5%计算的利息； 三、驳回双方当事人的其他诉讼请求。 本案本诉案件受理费x元、诉前财产保全申请费x元、执行费 ...