三规定的标准的，被上诉人有权要求上诉人补偿双倍的装饰、设备差价。合同附件三约定，康王商业城装修标准(公共部分)地面通道采用与国家风情相配合的高级装修材料 ，共需时间约110个工作日。2001年1月10日，广州市荔湾区人民防空办公室发通知给上诉人，提出原设计方案(图纸)不符合等级标准、要求，要求上诉人 ...

的施工。1999年10月28日，北京市大兴县建筑行业管理办公室出具说明，证明和瑞公司已取得“建筑装饰装修工程施工三级”资质。 一审法院2000年3月13日开庭 在复议期间内，双方均未对上述检验报告提出异议。 以上事实有制作安装合同、锐意公司给付161万元铝板的证明、锐意公司付款情况表、项目检查记录认可 ...

二规定的标准的，被上诉人有权要求上诉人补偿双倍的装饰、设备差价。合同附件二约定，康王商业城装修标准(公共部分)地面通道采用与国家风情相配合的高级装修材料 ，共需时间约110个工作日。2001年1月10日，广州市荔湾区人民防空办公室发通知给上诉人，提出原设计方案(图纸)不符合等级标准、要求，要求上诉人 ...

三规定的标准的，被上诉人有权要求上诉人补偿双倍的装饰、设备差价。合同附件三约定，康王商业城装修标准(公共部分)地面通道采用与国家风情相配合的高级装修材料 ，共需时间约110个工作日。2001年1月10日，广州市荔湾区人民防空办公室发通知给上诉人，提出原设计方案(图纸)不符合等级标准、要求，要求上诉人 ...

装修标准(公共部分)地面通道采用与国家风情相配合的高级装修材料，暗藏小火车导轨；停车场管理分固定车位和临时停车场自动收费系统，闭路电视实施24小时录像服务。该 2002年4月30日前交付房屋、并依照合同约定承担违约责任。2002年4月1日，广州市荔湾区人民防空办公室批准原告延期至2002年8月底前交付 ...

附件二规定的标准的，原告有权要求被告补偿双倍的装饰、设备差价。合同附件二约定，康王商业城装修标准(公共部分)地面通道采用与国家风情相配合的高级装修材料 ，共需时间约110个工作日。2001年1月10日，广州市荔湾区人民防空办公室发通知给被告，提出原设计方案(图纸)不符合等级标准、要求，要求被告重新设计 ...

装修标准(公共部分)地面通道采用与国家风情相配合的高级装修材料，暗藏小火车导轨；停车场管理分固定车位和临时停车场自动收费系统，闭路电视实施24小时录像服务。该 2002年4月30日前交付房屋、并依照合同约定承担违约责任。2002年4月1日，广州市荔湾区人民防空办公室批准原告延期至2002年8月底前交付 ...

附件二规定的标准的，原告有权要求被告补偿双倍的装饰、设备差价。合同附件二约定，康王商业城装修标准(公共部分)地面通道采用与国家风情相配合的高级装修 承诺在2002年4月30日前交付房屋、并依照合同约定承担违约责任。2002年4月1日，广州市荔湾区人民防空办公室批准原告延期至2002年8月底前交付使用。 ...

装修标准(公共部分)地面通道采用与国家风情相配合的高级装修材料，暗藏小火车导轨；停车场管理分固定车位和临时停车场自动收费系统，闭路电视实施24小时录像服务。该 2002年4月30日前交付房屋、并依照合同约定承担违约责任。2002年4月1日，广州市荔湾区人民防空办公室批准原告延期至2002年8月底前交付 ...

装修标准(公共部分)地面通道采用与国家风情相配合的高级装修材料，暗藏小火车导轨；停车场管理分固定车位和临时停车场自动收费系统，闭路电视实施24小时录像服务。该 2002年4月30日前交付房屋、并依照合同约定承担违约责任。2002年4月1日，广州市荔湾区人民防空办公室批准原告延期至2002年8月底前交付 ...