工地，乙方负责开料、下料，制作、钢某加工绑扎，模板加工立模，顶架的搭设及安装，施工现场内的水平、垂直运输，并参与组织验收、隐蔽、三检等全某工作内容； 宏某公司与柯某签订的《项目管理目标责任书》、李某非与宏某签订的《建筑工程劳务分包合同》无效，事实清楚，适用法律正确。 宏某公司与柯某、李某向一审法院提交 ...

3倍。③图纸会审是建设某、设某、监理方、施工方四方对图纸变更的会审及技术交底，城建集团郑州公司一直予以否定，在施工中，城建集团郑州公司说等到竣工结算 二审法院依法改判。 本院认为：军海建设某南公司与城建集团郑州公司所签订的建筑工程劳务合同，系当事人的真实意思表示，符合有关法律规定，合法有效，双方均应按 ...

海杯”优质工程奖。 诉讼期间，依据海川公司的申请，一审法院通过委托大连光华工程造价咨询事务所有限公司对海川公司施工的江都春华园B1#、B2#、B6#楼土建、水 ，429．00元(海川公司结算报告确定大重公司认可)，合同外给排水、采暖、电气工程等安装工程签证部分的工程款为203，859．00元．(见海川 ...

、装饰、水电、消防设备安装等。合同价款采用以下方式确定，按土建工程套用《河南省建筑和装饰工程综合基价》2002，安装工程套用《河南省安装单位综合基价》2003， 完成工程量的总价款为x.31元。宋某某对鉴定提出异议，河南建兴工程造价咨询公司于2009年3月16日就宋某某所提异议做出补充鉴定，人工费增加 ...

也不是上海A装饰工程有限公司的行为造成的；4、由于黄a增加了很多项目，故超出原来合同约定的履行期限。别墅中有违章建筑，当时有关部门要求停止 。 另根据黄a的申请，经上海市高级人民法院电脑配对确定由上海同标质量检测技术有限公司对上海市闵行区××路××弄××号房屋装修质量进行司法鉴定。2009年12月8日 ...

底板之间长期积水；6、检修马道和天沟内二油一毡防层未做。主要是施工技术不到位和屋面厚度不够所造成的，根治漏水和完成检修马道的修建需经费x元。 进度款，致使工程不能正常施工，是导致网架安装工程延期的主要原因，因此，原告仅以被告不能按合同的约定期峻工为由，要求被告承担违约责任，是不符合法律规定和合同约定 ...

核验的记录。 2003年2月26日，原告主张向被告发出了解除合同通知书，主要理由是：被告作为工程施工单位，因存在严重的技术和管理问题，造成已施工的工程存在 略）元，为此提交了建筑工程预算书以及刘世康的收款收据予以证实。2003年5月份，原告将被告未完工的部分工程承包给了东营金光安装工程有限公司和刘世康 ...

造价进行了鉴定，经张某丙市弘星工程造价咨询有限公司对原告为被告承建的小康住宅楼工程总造价（建筑工程、装饰工程、安装工程、鉴定项目）进行鉴定，作出张某丙 书面形式。 第二百七十五条施工合同的内容包括工程范围、建设某期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设某供应责任 ...

、X号、X号别墅、X号楼AB基础部分、X号人防工程，竣工结算执行河北省（98）建筑安装预算定额及地方政府相关文件，结算后由甲方代扣3.43%税金。 工程预算定额（上册），7、ZL胶粉聚苯颗粒外保温施工技术方案，8、北京xx高新技术公司订货合同，9、立邦漆；10、结算汇总表。还有庭审后被告转给原告的《 ...

份。 以上三份证据证明黄某乙与魏某某、高某某之间存在施工合同关系，黄某乙是适格的原告。 4、施工图纸及技术交底、隐蔽记录、照片两张。证明黄某乙已经按照魏某某 ，在上一案件中未提起反诉，这次起诉是黄某乙的合法权利，洛阳台兴建筑安装有限公司已将改造工程承包给黄某乙，魏某某支付黄某乙的5万元也是改造款，不是 ...