应扣除减少的项目价款；4、被告擅自变更原告所购房屋的设施、设备及装修标准，且大部分已无法恢复原设计标准，给原告使用大厦造成无法估算的永久性损害 皇公司与海口广播实业有限公司的协议、中国西北设计院的变更说明、海口市建筑工程竣工验收登记表、建设工程规划许可证等证据可供证明。 本院认为：(一)中湘公司与中皇 ...

陕西省高级人民法院曾委托陕西中汇会计师事务所对三方的出资情况进行了审计，该所验资审计报告证明，公司注册时，郑亚公司、仟村百货两方资金没有到位。1997年1月 取费标准收取费用。西亚公司称工程未依有关规定验收，不应进行决算，由于此类规定皆指已竣工工程，本案装修工程并未最后竣工，因此并不适用于本案。决算表 ...

年4月21日竣工验收后，被告已接收并使用至今，应视为对工程质量的认可，且工程验收合格，符合法律规定的交付使用要求，被告反诉原告对爱婴大厦装修工程中未达到 才正式开工。同年9月25日上诉人中建三局海南公司给上诉人省妇幼保健院发了停工报告，说明因上诉人省妇幼保健院资金不到位，上诉人中建三局海南公司垫资过大 ...

面积101.23平方米；原告购买该房屋，每平方米房屋建筑面积单价（不包含房屋全装修价格）为人民币11,289.06元，根据被告暂测的房屋建筑面积，原告购买该 许可证。2009年12月7日被告组织对包括系争房屋在内的房屋进行建设工程竣工验收。2009年12月15日，上海市某区建设和交通委员会向被告颁发了 ...

包料。合同价格按照建设单位审定的甲方的工程竣工决算值降低6%确定。工程具备竣工验收条件，甲方收到报告后十日内组织有关单位验收。验收合格后2005年2月底前乙方向甲方 原装修方案和工程量进行了变更和增加，变更和增加后的观众厅装修费用为80万元。且原告在工程竣工后，于2005年9月6日向第三人交付，第三人 ...

装饰定额编定，采用乙级取费。乙方提交结算报告的时间：工程竣工二日内，乙方提交工程结算资料，甲方批准报告的时间：甲方自接到上述材料7日内审查完毕 的状态，不属于单例整体装修，不存在法律意义上的“实际使用”。关于争执焦点3，工程量是否全部完工问题，本院认为：经审查“单位工程交工验收证明”虽然被上诉人在验收 ...

整年为限。X号楼(西单元)业主钥匙领用一览表(1)显示：原告于2008年6月12日领取装修钥匙二把、入住钥匙一套。6月12日被告向原告出具欠条一份载明：“今欠X 第x号《商品房预售许可证》一份；3、x号《工程竣工验收意见表》一份；4、x号《郑州市工程质量监督报告》一份；5、x号《商品房买卖合同》一份； ...

为限。X号楼(西单元)业主钥匙领用一览表(2)显示：原告于2008年6月10日领取装修钥匙一把、入住钥匙一套。2008年6月10日被告向原告出具欠条一份载明：“今 第x号《商品房预售许可证》一份；3、x号《工程竣工验收意见表》一份；4、x号《郑州市工程质量监督报告》一份；5、x号《商品房买卖合同》一份 ...

整年为限。X号楼(东单元)业主钥匙领用一览表(2)显示：原告于2008年8月29日领取装修钥匙1把、入住钥匙1套，备注栏注明7月31日已交房。7月31日被告向 字第x号《商品房预售许可证》一份；3、x号《工程竣工验收意见表》一份；4、x号《郑州市工程质量监督报告》一份；5、x号《商品房买卖合同》一份； ...

整年为限。X号楼(东单元)业主钥匙领用一览表(1)显示：原告于2008年7月31日领取装修钥匙二把、入住钥匙一套。7月31日被告向原告出具欠条一份载明：“今欠X 第x号《商品房预售许可证》一份；3、x号《工程竣工验收意见表》一份；4、x号《郑州市工程质量监督报告》一份；5、x号《商品房买卖合同》一份； ...