，均应由平江黄金总公司负责。 综上所述，原告李某要求被告平江黄金总公司赔偿因合同无效给其造成损失的诉讼理由成立，本院予以支持。被告平江黄金总公司关于平江黄金 分立，与他人合资、合作经营，或者因企业资产出售以及有其他变更企业资产产权的情形，需要变更采矿权主体的，经依法批准，可以将采矿权转让他人采矿。 第 ...

垫付该工程部分资金用于购置水某、水某、炸药等原材料及原材料短途运输费用。且原告需要上述材料应提前10天通知，到目前为止，被告并未得到通知，被告也一直原意履行该 部分资金，证据2内容多为政府行为，政府的表态，不是双方某意，不能变更合同；证据3预算书并不能要求被告支付全部资金，双方某议约定为垫付部分资金。 ...

约定，全面履行各自的权利义务。被告辩称其与原告不能就变更合同达成协议，应按照解除劳动合同的法律规定支付原告补偿金，但被告至今未以书面形式通知 。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查 ...

：2009年9月4日小区物业公司统计，X号、X号楼现仍存在大量质量问题，需要花费大量维修费，X号、X号楼所用保修金已超支。 原告汪海燕对被告商丘富饶公司提供 ；三项共计款x.6元，被告已付x元，下欠工程款为x.6元，因被告单方变更合同，给原告造成一定的损失，经价格评估鉴定部门鉴定，原告第一次进料下料后 ...

元。 反诉被告A公司辩称，工期延误是由于反诉原告延迟支付工程款且在合同履行中增加工程量、变更合同约定的材料及有些工程系反诉原告自行安装造成延期等原因所致，故 （本日之前现场人员确认的部分）和现有现场已增加的施工量，双方已认可的需要增加的工程量以及乙方提出的包括附件一、附件二的施工增加单提出的工程增加 ...

公司的该《承诺书》是受到胁迫而书写的辩解不予支持。三、关于依据《承诺书》变更合同履行期限及违约责任承担问题，温州公司出具《承诺书》，保证在2006年3月25 的上诉理由不能成立；黄某公司称温州公司违约天数达40天，黄某公司不仅不需要支付货款，温州公司仍需向黄某公司支付违约金50万元，因黄某公司不能提供 ...

；判决书生效后原告雇请保安，应与被告无关；二、1、被告多次与原告协商变更合同，恳求原告只要补贴6人、1300元/月保安工资，被告即可按照原告要求继续支撑经营 局总部免费使用，免费车证仍由乙方统一制作。2、保安人数必须满足甲方的安全需要，按甲方提出的要求办。3、该项目的亏损和奥运会对车场收入的影响等问题 ...

浓缩池施工工程，约定二工程的价款分别为x.4元和x元。依约定和被告增加变更合同，原告均按期竣工，并提交了报告，被告接受使用了该工程项目，以种种理由 反诉称，反诉被告为我公司承建的工程存在严重的施工质量问题，不但不能使用，而且需要拆除、重建、修复等，并且给我公司造成重大的利润损失，要求原告赔偿拆除、重建 ...

证明：2009年9月4日小区物业公司统计，7#、8#楼现仍存在大量质量问题，需要花费大量维修费，7#、8#楼所用保修金已超支。 庭审中被告东风公司对原告提供的7 三项共计款x.6元，被告已付x元，下欠工程款为x.6元，因被告单方变更合同，给原告造成一定的损失经价格评估鉴定部门鉴定，原告第一次进料下料后 ...

诉称，原告长期委托被告制作广告，被告利用原告对其的信任，在广告制作中擅自变更合同约定，采取暗中偷工减料的做法，引起制作的广告在交付使用仅仅两个月后就发生 附“清单”的方式对定作物的规格、材料、数量、单价等均有约定，并且明确任何一方需要更改合约或有未尽事宜，均需经双方协商一致，并办理书面手续后方可更改。 ...