某付清余额。1995年8月30日，中建三局一公司向集浩房地产公司出具竣工报告及交工验收证书。同年8月31日、9月10日，中建三局一公司分两次将 以预算分析量为准，单价、数量由集浩房地产公司认可签证，决算时以材料差价列支；主体工程正负零以上，四大主材由集浩房地产公司按定额预算价供应，所供应四大主材的价款 ...

付。 原判认为:原、被告就侨诚花园一期、二期工程及续建工程签订的三份工程承包合同，为有效合同。一、二期工程验收交付后，双方已于1997年12月30日进行工程 与结算主体不一致。此外，第七工程处未在工商部门登记注册，是非法机构，结算的主体资格不合法。2．嘉华公司参与结算并在结算书上签字的工作人员王业庄无 ...

，没有搞工程验收就擅自进行了使用，从使用日期起根据建筑法规定就应视为工程合格。 2、东营资产评估事务所东评所审字[1999]X号审计报告复印件一 的民事行为能力和权利能力，东营市东营港建港指挥部具有对外签订的合同的主体资格，东营市人民政府应当承担东营市东营港建设指挥部与胜利石油管理局桩西采油厂劳动服务 ...

，竣工报告通过后或分阶段结算部位完成后，安徽七建应在10天内向枫叶公司提出结算报告，枫叶公司审核确认后3天内支付剩余工程款；安徽七建如不能按合同工期竣工， 年7月竣工，迟于工期期限一个多月，但是，此时的主体工程尚未完工，该四个项目不影响主体工程的竣工验收，安徽七建延误工期是事实，理应对自己的违约行为按 ...

行政机关出具的证明文书，该证据形式合法，其内容可以证明某机关对“江山大厦”工程验收不实的事实，与本案具有关联，予以采纳。(8)号证据系江西省第二建筑 以“因公司大楼尚未办理产权证，不能办理抵押贷款”为由，向九江开发区管委会书面报告，要求“给予大力支持，先行办理产权证”。11月，开发区规划、土管、建管、 ...

元； 证据8、EMS送达回执及发票，证明原告已经向被告发出了磐基文化艺术主体公寓翻修工程结算书； 证据9、银行往来明细、收据存根，证明被告已经分两次向 竣工日期； （二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期； （三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以 ...

，人民法院应予支持。”原告承建的306、307住宅楼已经竣工验收合格并交付使用，建设方鹤煤集团也已按照审核报告结算完毕。因此，原告主张被告应参照合同约定的 ，故该笔费用全部由原告方负担显失公平，依据原被告双方的协议（四）“主体工程价款占全部工价的65%—70%”来考察，本院认为该笔费用由原告承担65% ...

反诉辩称：反诉被告承建反诉原告的办公楼和制浆车间竣工某，反诉原告擅自使用了未经验收的工某，是用自己的行为表明自愿对质量不合格承担责任。也就是说，即便反诉原告 被告）对被告（反诉原告）的反诉举出了X组X份证据，分别为原告承建被告办公楼和车间的主体结某分部工某质量验收报告，地基与基础分部工某质量验收，用以 ...

是邵阳市工程建设有限公司而不是本案的原告，故两原告不具备起诉被告的主体资格，请求法院依法驳回原告的起诉。 原告何某、范某向本院提交了如下证据： 1、 认定工程存在某量问题的证据。 另，原告在某证期限内向本院申请到新宁县交通局调取该工程验收合格方面的证据材料，交通局向本院出具了“永兴村X路质量验收说明” ...

保证书，肖某某向上诉人出具保证书承诺：现付5万元工程款给我，保证未出审计报告前不要求付款“，其内容具体明确。应认定就结算方法达成了新的协议，但原审 竣工验收备案情况表》，证明涉案的A5、A7、AX栋主体工程竣工验收的时间为2006年12月31日，与后续工程施工时间不重叠。上诉人发表质证意见认为该资料不 ...