双方对新蒲公司逾期交工问题已处理完毕，双塔公司对新蒲公司承建工程的质量没有异议，且上述工程已投入使用。因此，对反诉原告双塔公司的该项诉讼请求，该院 按照行业惯例和工程质量验收的相关规定，在涉案工程进行质量验收时，施工单位应当向建设单位以及相关部门交付竣工图等技术资料。本案中的涉案工程已交付反诉原告双塔 ...

按合同约定的计算方法派工作人员对账。如双方对账结果无法取得一致，双方同意委托第三方对工程价款进行确认，停工损失由甲方向乙方赔付，按合同约定乙方实际 《建设工程施工合同》未经招标不符合上述法律规定，且卓越房产公司作为建设单位,未办理相关的开工许可手续,应当认定该施工合同无效。关于中陕技术公司所作结算能否 ...

欠工程款418,371.58元；尚欠工程款结算前必须按质量要求返工，且应取得建设单位验收合格证。1999年2月4日，原审被告与第三人朱XX就 峰 附：本案判决依据的法律条文 《中华人民共和国合同法》 第四十九条行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有 ...

公司的诉讼请求。而且双方的《合作协议书》约定的工程总价款是固定价，没有因工程量增加或减少而变更的约定。而且原审法院委托鉴定程序违法，对路盛 ＋022－EKO＋130扩建部分增加工程量”，“承包商”签署“同意申报”的时间是2007年6月20日，设计单位、建设单位、总监理工程师签字时间是2007年9月1日 ...

2005年2月1日通过验收程序，2006年8月10日勘察、设计、监理部门同意全部工程竣工验收。但因工程价款结算及工程质量问题，大桂山林场不予竣工验收 报批报建费用问题。基于《施工承包合同》没有约定工程项目报批报建费用的承担，根据建筑法律、法规的规定，工程项目的建设单位在与建筑施工企业签订工程承包合同后 ...

一直未对决算资料及决算数额提出异议，故应视为被告同意原告提交的决算文件，被告所提评估申请没有依据，原审法院不予准许，原告要求被告按照决算文件记载的 “工程竣工决算”，被上诉人只能编制“工程竣工结算”的相关文件资料。工程竣工决算是由建设单位负责组织人员编写的，包括从筹集到竣工全过程的全部实际费用，即包括 ...

为6032.40元。2005年10月21日，经焦作市第三建筑工程公司同同意，李某某的养老、失业保险关系调入焦作市解放区基本建设工程审计中心，焦作市社会保险事业 的生活费。3、被上诉人应当为上诉人支付医疗费。劳动关系存续期间，用人单位没有为上诉人参加医疗保险，致使上诉人应该享受的医疗保险待遇无法享受。 ...

。因此，原告要求被告支付工程余款的条件尚未成就，原告要求被告支付工程余款及利息没有事实与法律依据。 被告六建公司请求：驳回原告的诉讼请求。 被告六建公司为证明其 装饰条内墙面外墙腻子刮白面积173.6平方米。2007年12月15日，建设单位即第三人在“签证单”上签注：“经核算腻子刮白工程量约173.3 ...

诚公司，该项目所要履行的义务和责任均由定诚公司承担。之后，该工程因建设单位资金没有及时到位而致停工。 2001年9月29日，沪中公司、南通三建和定诚 、静规证字（1998）第X号上海市静安区城市规划管理局《关于同意余姚路X号地块建设项目变更建设单位的通知》，证明沪中公司和鸿高公司申请将原建设单位鸿高 ...