完工的违约金2,250元问题，鉴于上海A装饰工程有限公司在施工过程中应黄a的要求增加、变更部分工程量，且对增加部分工程量的工期未作约定，因此黄a要求上海A装饰 施工，该弱电护管线并非由上海A装饰工程有限公司安装，黄a也未要求上海A装饰工程有限公司对该弱电护管线进行适当的处理，因此该弱电护管线所存在的 ...

18日，市清欠办下发通知，要求市房管局对该案件作为重点拖欠案件进行挂牌督办。原审在审理本案过程中，经发置业对该情况说明提出异议，并要求鉴定。为此， ，原审认为该“53页工程费用签证单”涉及的工程量变更致使工程款增加x.54元应作为工程量变更增加的工程款。理由如下：1、一建公司在施工过程中，为与经发置业 ...

份保证合同本身也无效。 关于二上诉人所诉称的本案经济损失的认定问题。依无效合同的处理原则，应从以下三个方面进行认定。首先是返还财产，天仙公司向季某某 会财字[2006]X号专项审计报告所载，因处置原S2合同段施工过程中的工程遗留问题新增加工程量而造成工程损失x.3元，清场人员工资x元，土地使用清场补偿 ...

记录，施工后没有几天，根据被告人潘某某的安排，将施工日志中的工程量增加。整个工程已付其工程量70%的资金计92万多元。在施工过程中给运土司机李某某预支了x元， 并提供验收条件规定的相关资料，政府受理申请后，验收小组组织验收，并实地进行丈量，但政府在对东壤口旧县X村自验时，谭某己只参加了两天覆土区的验收 ...

申请法院委托所作鉴定不能得出被上诉人施工质量存在问题的结论。四、被上诉人在合同履行过程中不存在违约行为，违约的是上诉人。五、关于迟延支付工程款利息的 方和公安机关验收通过的工程交付上诉人，所进行的安装工程符合质量要求，不存在质量瑕疵。上诉人依法应当按照合同约定和增加工程量的价值支付被上诉人工程款，其 ...

某建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，先后三次公开开庭进行了审理并当庭宣告判决。原告顾某及其委托代理人陈文勇、邹某，被告宁波市北仑宇 .56米。在施工过程中，原告应被告之要求，又在原定的基准点基础上向下开挖，视为双方对施工范围的口头变更，由于工程量增加，应以实际工程造价为基础确定工程 ...

元相互抵扣，天骄公司应支付创源公司106298元。三、因天骄公司在履行合同过程中，以次充好，所用涂料不合格，偷工减料，不按施工规范和合同约定施工，墙体 工程施工合同》，并约定由天骄公司施工的瓷砖面积按实际的工程量结算。尔后两公司就天骄公司完成的罗马花园外墙砖工程进行了结算并签署《天骄公司施工南宁罗马 ...

基工程造价咨询事务所有限公司对青秀山住宅楼X#-6#楼及增加的架空层工程进行鉴定。经双方质证，确定0#-6#楼工程总造价为（略）.95元。但对于架空层是否应当 第三条规定处理。 6、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十九条：当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的 ...

其办公室、车间的装饰装修工程委托给原告施工。原告按约施工，在施工过程中，被告不断增加装修项目，使实际施工量超出预算范围，原告实际完成装修工程量计140928.40 防盗窗工程款，因原、被告双方未就装修工程量进行结算，且被告对原告所提交增加工程量清单不予认可，故对于被告的上述主张，本院不予采信；对于被告 ...

正式结算依据。该汇总表形成的背景是，济源市审计局对涉案工程要进行审计，而审计时首先要求双方当事人对工程量、材料价格及相关问题处理进行认定签证，故该汇总表 补充鉴定申请意见内容进行鉴定，具体鉴定内容为:1、关于下浮比率3.73%的问题。考虑下浮比率的因素一、依据投标情况：投标方在投标过程中要依据施工图纸 ...