总站的质量核验。 1998年9月8日，原告完成竣工决算并将决算报告交被告施工现场负责人吴付德，由吴付德出具收条。同年9月22日，被告致函原告称其 对工程款决算进行多次协商，未达成一致意见。 原告在诉讼中，因50万元配合费没有提供证据，故放弃该支付请求。原告主张的滞纳金计算以被告逾期付款日的每日万分之 ...

、位置等无相应的房地产权证或双方认可的详细平面图予以明确。因此，原告的诉讼请求没有依据。其现在所使用的部分，系其与原告另行于1992年8月签订的《上海 产权证，双方对被告所承租部分的部位及面积均有争议。经召集原、被告双方至现场勘查后，本院委托上海市房地产评估中心对讼争的本市X路X号底层及第四层房屋使用 ...

，对其违约行为也未采取补救措施，对上诉人提出的维修要求也置之不理的认定也没有事实依据，一审法院判决的损失赔偿额也缺乏事实和法律依据，请求二审法院撤销一审判决 托运，保修三年并长期供应配件，技术培训包括设备操作、生产工艺、质量鉴定等，现场操作，学会为止；合同签订之日起二个月内，乙方向甲方提供本设备和技术 ...

民初字第X号民事判决书一份及三张现场照片等证据予以证实 被告上海金川房地产开发公司辩称，对原告陈述的事实和提供的证据没有异议，而且原告提供的合同和判决书也 的这一请求可予支持。 综上，依照《中华人民共和国民法通则》第五条、第一百一十二条的规定，判决如下： 一、解除原告上海金桥出口加工区联合发展有限公司 ...

承担总造价每天万分之二罚金。1997年10月1日工程复工。但是，被告没有按约定的工期完工，直至1999年6月28日才通过上海市长宁区建设工程质量监督站 ，并要求原告将影响明沟、踏步±0．00以下外墙面砖施工以及塔吊拆除的工地现场多余的土方予以及时处置，否则将影响主楼竣工验收。1998年10月28日被告 ...

及违约金。至于保证金，合同已约定保证金在合同履约完毕后支付并需付利息，但没有约定应付违约金。绍兴三建诉请长峰公司承担延期返还保证金之违约金无依据。根据审计 方面的质量问题，处理意见：以上问题需在十日内整改完毕，报我站复查。现场停工整改。1998年8月15日，绍兴三建发函给长宁区建设工程质量监督站并抄送 ...

翁理平、云洲商厦委托代理人李某某、杨月仙到庭参加诉讼。上海市人民检察院第一分院检察员顾伟利出庭支持抗诉。本案现已审理终结。 原一审认定，2000年7月 符合合同法有关当事人权利义务公平的原则。原审在审理中对双方存有争议的电费问题进行现场勘查，确定了搭接在美食城电表上张大包快餐、舞厅路灯等用户的电表数并 ...

与游客签订的旅游组团合同；4、重庆市旅游局(2002)X号文件；5、李某在内江市第一人民医院住院的发票和李某要求转院谢某批注只能转入重庆市中山医院继续治疗的单子。 中，上诉人对李某提供的相机发票和出示的赔偿清单有异议，认为前者没有交警部门的现场记录相印证，不能证明李某的相机在事故发生时丢失或损坏；后者 ...

在诉讼请求中要求我公司支付原告工程材料款2，387，509.48元，是没有道理的，其理由:根据我公司与原告在1997年6月18日所签订的 99年供应的C60商品混凝土226．5立方米，用于重庆国际大厦(原中建大厦)施工现场。经重庆市具有权威的质量认证部门---重庆建筑大学工程质量检测中心检测鉴定，认定 ...

米某以此成果向国家知识产权局申请“果冻过滤分离方法及其过滤装置”发明专利的诉称没有事实依据，原告轻机厂关于“果冻过滤分离方法及其过滤装置”发明专利的申请权应属其所有的请求本院不予支持。根据《中华人民共和国专利法》第五十六条第一款、《最高人民法院关于某事诉讼证据的若干规定》第二条和《中华人民共和国民事 ...