因变更设计而增加的工程量支付工程价款。 一、关于如何确定曹某某与彭某某之间工程款的结算问题。1、对六、七标段未涉及工程设计变更的部分。曹某某分别借用 建设工程招标投标中取得优势等不正当目的而为的行为，这种行为违反了《招标投标法》的规定，是严重干扰建筑市场秩序的不正当竞争行为，而中标合同是经过招投标法定 ...

及设计变更合同价款可作调整，其他不调。工程价款结算方式按招标文件付款方法执行。施工中发生设计变更，应向建安公司出具变更通知单，建安公司按通知要求 安公司逾期退还质保金的数额和时间为基数，按照中国人民银行规定的同期贷款利率标准分段计算。原审判决关于军安公司逾期退还质保金部分的认定和处理不当，本院予以纠正 ...

）中载明：…8.1（承包人的一般义务），根据合同的各项规定，承包人应负责做好合同规定的施工图设计（如有），精心组织施工，加强质量控制，按照完成本 支付工程进度款、履约保证金及保留金的资金利息损失15万元的请求问题。其中关于工程进度款支付及利息问题。施工合同约定的是“支付期限：监理工程师签发中期支付证 ...

）项的规定，认定无效：……(三）建设某程某须进行招标而未招标或者中标无效的”的规定，原、被告之间订立的建设某程某工协议及其补充协议，因原告中标结果无效而 停工的事实负举证责任，由于原告没有证据证明自己的主张，对其请求的窝工损失，本院不予支持。被告关于工程某期的抗辩事由，本院亦不予采信。 （六）关于x元 ...

31万元，本案应移交基层法院管辖。二、双方在合同第47条二款约定：招标文件中规定的风险范某之外的情况发生时，承包人应在14日内将调整原因、金额 。 本院经审理查明:一审判决认定事实属实，本院予以确认。 另查明，该工程的设计单位抚顺市房产公用设计研究院就该工程设计变更出具了《新地号二期X号楼基础设计说明 ...

、帝湖花园A区高层住宅3#楼、4#楼、6#楼、10#楼工程设计施工图、中南地区通用建筑标准设计建筑配件图集、郑州帝湖物业管理有限公司证明、业主情况说明、维修 》第三条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第三条、第七条 ...

公司对此不持异议。2004年12月16日，杰思公司向凯迪宝公司发出工程设计及工程量结算函，其中注明预埋件工程款为58.54万元，凯迪宝公司应于 和预埋件工程款48.54万元给付杰思公司，并承担相应违约责任，故杰思公司关于工程设计费60万元及预埋件工程款48.54万元的诉讼请求有事实及法律依据，本院依法 ...

小区工程项目施工合同书》的效力。本院认为，根据《中华人民共和国招标投标法》第四十六条之规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标 工程期限分别进行了约定。由于双方未就工程价款和工程质量主张权利，故本院对分项工程合同关于工程价款和工程质量是否背离总施工合同实质性内容及合同条款的效力 ...

双方于2002年6月22日所签《关于工程用电的补充协议》中确定的50万元补差款和2002年7月28日所签《补充协议》中因设计变更过桥水管增加费用x元， 的招投标工程量清单中，对X号防水混凝土桥面铺装亦均以平方米计算。被告的招标文件第5条规定：工程量清单中本合同的每一个有工程量的细目，都需填入单价；有些 ...

原告网站的版面设计，并大量抄袭原告网站的招标公告。被告的部分高级员工是原告的离职人员，曾在原告担任重要职务。被告在其网站上声称“中国工程招标网——采购 情况确定赔偿数额。 鉴于原告并未举证证明被告的行为侵犯其人身性权利，故原告关于被告向其赔礼道歉的主张，本院不予支持。 综上，本院依据《中华人民共和国反 ...