公平；中建三局一公司逾期交付工程主要是因集浩房地产公司未按约支付工程款、未及时办理施工许可证及频繁修改图纸造成的，与转包工程无关；集浩住宅楼主体工程是 费用6000元。4集浩房地产公司发包给中建三局一公司的工程范围不包括铝合金门窗项目，中建三局一公司亦未实际进行这部分工程施工；5根据郑州市建委发布的郑 ...

日，经口头告知总发包人同意，上诉人石化十建与被上诉人国盛公司签订了《建筑安装工程分包合同》一份，将土石方挖填等部分工程分包给被上诉人施工。合同第一条约定 具体情况是，被上诉人国盛公司在一审起诉时，是根据上诉人石化十建与洋浦供水有限责任公司的结算结果提出请求上诉人石化十建支付工程款（略）元的诉讼请求。后 ...

，开工日期1997年5月4日，竣工日期为2000年3月1日，实际施工日期为1，032天；原施工合同工期为365天，因设计变更、签证、欠付工程款、甲供 精心组织，合理安排工序，仍无法按期完工的；因长峰公司原因未按合同约定支付工程款以致工程无法施工而停工的；因长峰公司设计变更的工期顺延。合同中未包括的其他 ...

认定为无效条款。根据2001年11月5日建设部发布的第X号令《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》第11条规定:不实行招投标的工程在承包方编制施工图预算 所完成的工程量予以证实，但未按被上诉人的请求支付工程款，2001年10月9日工程全部完工，上诉人分别付给被上诉人工程款共计（略）.1元，不含水电费， ...

要求被告支付工程（略）元的诉讼请求予以支持，原告起诉要求被告支付逾期支付工程款利息的诉讼请求亦符合法律规定，本院亦予支持，但其逾期利息的计算应按照最高人民法院《 第二百六十九条建设某程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。 建设某程合同包括工程勘察、设某、施工合同。 第二百八十四条因发包人 ...

的，而该项目的《建设开工某可证》是同年12月才获得政府部门的批准，导致了实际施工某图纸、材料改动大，是工某量增减最主要原因，致使工某量增加244396 。《建设工某施工某同》专用条款35.1规定：本合同通用条款第33.3条约定发包人违约应承担的违约责任：按最终结算价的1‰/天支付违约金支付给承包人。本 ...

楼X—X层，X号楼X—X层、X号楼X—X层。之后，因宏某公司未能按合同支付工程款，宏某等向有关部门反映。南宁市解决建设领域拖欠工程款问题 合同纠纷案件适用法律问题的解释》(法释[2004]X号)等法律法规，参建各方(包括实际施工人)的合法权益受法律保护。纠纷各方应进一步抓紧协商，办理解除合同、撤场等 ...

。在施工过程中，恒通公某随意变更图纸，增加施工项目。恒通公某在王某垫资10万元后，不按工程进度支付工程款，迫使王某继续垫资，使工程进度受到极大影响 郑州市X区人民法院一审认为：王某作为施工人，不具备从事建筑施工活动的资质，恒通公某作为发包人，未尽谨慎发包之义务，王某、恒通公某2003年2月28日签订 ...

付款，2010年2月1日，支某喜作为原告，起诉要求二被告（反诉原告）偿付工程款x元。因支某喜作为原告起诉的主体不适格，后支某喜自愿撤回起诉。 完成，双方均应按照协议约定严格履行义务。在工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。工程未经竣工验收，发包人 ...

）、乙方按业主（涟某）审某的决算作为计算管理费和支付工程款的依据。（3）、接受委托施工的合同当事人为柏洋机电工贸有限公司。 证据4、2003年 四条承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签某建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三 ...