月包头稀土节期间已将部分工程某入使用。从1994年8月25日起，为配合稀土节，润华公司暂停施工，施工现场部分机械设备及人员处于窝工状态，10月5日 推翻二上诉人构成侵权的事实，因此，对此上诉请求本院不予支持。在创业中心工程某施工过程某，创业中心尚处于筹备阶段和成立之初，没有独立的财务，整个创业中心项目 ...

塔吊自租赁之日起至退库期间所发生的一切安全事故与甲方无关。乙方在使用机械设备过程中，设备损坏或丢失由乙方负责，照价赔偿。4、乙方将租赁物全部归还后 号楼施工现场。(计算截止2008年5月2日共计600天)2O08年3月底中房建筑公司因故撤出该施工工地，并派人到工地拆除塔机，遭小黄屯居委会阻拦，2008 ...

路桥公司出具《承诺函》，同意接受以“长江路桥公司”名义组织专业劳务施工、成套机械设备租赁，对所有施工设备喷印“长江路桥公司”字样，接受长江路桥公司与业主所签合同文件 暴雨，属意外事件因素，孝刚公司作为压路机的实际管控人，应当承担压路机在施工过程中毁损、灭失或对第三人侵权的风险。基于前述分析，本院认为， ...

费用一项，支持其运费1000元的请求。其次，90万元合同价款中已考虑了人工材料费、机械台班费、施工不可预见费、包干费和措施费等价格变动因素，因此，原告提出 长达30天，而上诉人并没有义务将自己的机电设备供任何人无偿使用，故上诉人主张租金是合法的。4、在建筑施工过程中，被上诉人曾从上诉人处领走主、副食计 ...

在工程施工建设过程中所产生的直接费用，这些费用的发生与合同的法律效力没有法律上的因果关系，尤其是窝工损失，完全是双方最终均已认定桩基础可以使用，并 签订两份不同金额的合同，就是为了规避招标投标法的规定。并且，在施工过程中，和业建筑公司采取不断变更设计增加工程量的方法使虚假合同金额达到实际合同金额，从而 ...

、清水溪二座铁路大桥。2006年2月原告组织数十名民工、技术人某、机械设备进场，至2008年6月3日前，全面完成工程内容并合格交付，2009年6月 补充协议》，该《协议》实质上是结算协议，以455万元总承包费将原告在施工过程中所有问题一次性解决完毕。协议的主要内容是总承包费用的计算依据及费用项目，词义 ...

真实。停、复工报告后的附表，也不能证明北海公司在停工期间安排的人员及机械设备是为申请人施工的停工损失。停工是在5月底、6月初，正是收麦子季节，本身就是停工没人干活。停工损失x元及利息不应由申请人承担。5、一审认定“在施工过程中，2002年6月29日房建公司与孟营一村双方确认：由于孟营一村怠于 ...

本院再审过程中，景某某称，一审法院判决错误，重复计算x元，并应扣除x元的机械设备租赁费及返工损失。赵某某辩称，他提供的两张结账单是对草议的补充而 与8487元，同时第六项注明两次返工的机械、材料费由项目部承担，人工费由赵某某承担。又查明，原告在其施工过程中使用被告工程材料x.98元、被告已付工程款x元 ...

并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素，这是无可厚非的。然而原审判决却认为罗某某是“不具备从事建筑活动主体资格的个人，其以具备从事建筑或 、工伤保险手续方面的证据；并且，三建公司也未能举证其在本案所涉工程的施工过程中，就罗某某负责的项目进行了财务方面的管理，故结合本案当事人的陈述、 ...

根据工地环境合理安排机械设备及管理人员。做好整体工程预算等。2004年5月25日，亚龙公司（甲方）与福建省福清市三山建筑公司第二项目部（乙方）签订《施工承包协议》， 施工过程中的一万多立方米爆破方量不是原告完成的。在施工过程中，原告江某某自认从被告亚龙公司处领取现金及炸材折款约100万元，亚龙公司认为 ...