的单位，对施工的整个活动情况实施监督，整个监督过程以监理日记为准，天宇建设公司向原审提供的《监理日记》摘抄真实无误，足以证明天宇建设公司在施工过程中因气候 两项工程款。但无工程量计算式显示并不能说明计算错误，且《鉴定报告》作出单位对该问题复核后已分项答复工程量无问题，其《鉴定报告》多算土建工程款及水电 ...

小区东扩工程质量整改通知单，对在施工过程中发现的诸多工程质量问题以及安全隐患提出整改方案，并要求对质量不合格部分进行返工、重建。因建设单位、监理单位、 ，一审认定错误。3、被上诉人因使用暴力将上诉人赶出工地构成违约，应承担赔偿责任。4、一审判决以所谓市场行情价格认定事实没有依据，其结果是根据这样的计算 ...

杨建军为应到场而未到场人员，恒升公司在施工过程中也未提出任何异议。对恒升公司提交的第三组证据，1、建设工程造价审计报告书第五项，该报告书是恒升 公司用电部分统计表一份，证明恒升公司提出的水电费问题未按约定扣除其在施工过程中的费用。第三组，安全防护费用问题，提供安全通道防护布设方案一份，证明意见施工合同 ...

法律依据。因其系江西中恒建设集团公司的分公司，并不具备独立的法人资格，故不能独立地对外承担责任。光翌膜公司不信守合同，其在施工过程中严重违约，拒绝和 方已经尽到了监督、管理和要求的责任。3、安全整改会议纪要、检查笔录和通知等证明光翌膜公司在施工过程中存在安全隐患，中恒集团公司及政府职能部门现场检查督导 ...

证明科技园公司在建筑公司进行地下室施工过程中才逐步提交施工图，严重影响建筑公司施工进度；3、科技园公司对建筑公司提出的包括混凝土在内的多项材料上涨承诺调价， 第5页倒数第4行“施工单位会后及时组织实施，做好安全文明施工”）。6、对证据6-2的真实性、合法性无异议，对证据6-1中的006、007、011 ...

要求大港油田公司对施工过程中的管理问题负责，于法无据。且根据大港油田公司与施工单位签订的《安全环保施工协议书》第5条的规定，也不应承担法律责任。三、 施工合同》、证据13《工程建设监理合同》、证据14《开工报告》、证据15《工程交工报告》，证明大港油田公司不承担施工期间的安全责任；证据16—17贾家堡 ...

江西科能工程建设咨询监理有限公司有关圆滩电站旁站监理记录表。欲证明：圆滩电站施工过程中没有相关误工记录。 第三人未提交证据。 被告对原告提交的第一组 适当的补偿。施工过程中，非乙方原因造成的任何干扰或阻碍，经甲方确认后可以延长工期。施工用电：电价按0.56元/千瓦时计费，电费由乙方承担。违约责任：如 ...

和摊铺机等机械和相关人员共同进行施工，作为胡韦线四标段总承包建设单位，在生产中，安全措施不力，管理不善，是发生安全生产事故的间接原因，被告许某某利用恒源 责任制度不健全不落实，未对从业人员进行安全生产教育培训，应负事故发生的管理责任；因本案事故系恒源公司员工张会祥执行职务行为过程中致人损害，张会祥的 ...

位置不是第一被告的责任。原告要求建设单位承担施工单位在施工过程中发生的事故的法律责任无法律依据。在该伤害中，第二被告作为施工单位未尽到安全管理职责， 本案被告不当。被告分宜县广厦建筑公司是商住房的施工单位，对施工工地处于电力设施保护区内，存在不安全因素是明知的，而广厦公司未在工地电力设施处设立硬防护网 ...

日签订的协议条款均属无效。佛教协会作为建设单位和发包方，主观上存在过错，应承担相应的责任。佛教协会以不知法律作为辩解，理由不成立，即使佛教协会不知工程是否应当 第四，关于佛教协会及和业建筑公司的损失。在施工过程中因设计变更致2005年4月才完成桩基础施工，建设单位与施工单位对此并无异议；从2005年6 ...