认为，被告逾期办产权证事实清楚，其行为己严重违约，应当承担违约责任，遂起诉要求：1、判令被告立即为原告办理位于重庆市X区xx号房屋的房地 依照合同约定行使权利、履行义务。对于原告要求被告履行办理房地产权证义务的诉讼请求，本院认为，被告作为房地产开发商，应当全面履行合同义务，向房地产交易管理部门提交相应 ...

原告办理进户手续，并支付了该期限前的逾期交房违约金。次日，原告按被告的要求前往办理房屋交接手续，发现被告尚未取得房地产权证（大产证），且所交付的房屋房型 和北大门处的门卫。 以上事实，有原告提供的《上海市商品房预售合同》、《开发商承诺书》、逾期交房违约金的协议、陈某和杨某的《定金合同》、小区平面规划图 ...

承担举证不能的法律后果。原告要求被告提供适格证明材料给原告办理《房地产权证》及承担逾期办证违约金，合理合法，予以支持。根据《中华人民共和国民法通则》第一 办理房产证是否构成违约及诉讼时效问题。协助被上诉人办理房屋权属证书是上诉人作为开发商的法定义务，且双方在合同中对此也作了约定。现虽然双方没有证据证明 ...

两年多。而且法律法规没有对购房业主收取房产测量费的规定，楼盘测量是对开发商的收费。况且被上诉人也在其售楼宣传广告资料中注明“除楼价外不收任何费用 市级文物保护单位等问题而一直未能进行改造工作，造成一期工程逾期办理规划验收而使讼争房产逾期办妥房地产权证，可见，迟延办证非被上诉人自身原因所致，原审法院据此 ...

两年多。而且法律法规没有对购房业主收取房产测量费的规定，楼盘测量是对开发商的收费。况且被上诉人也在其售楼宣传广告资料中注明“除楼价外不收任何费用 市级文物保护单位等问题而一直未能进行改造工作，造成一期工程逾期办理规划验收而使讼争房产逾期办妥房地产权证，可见，迟延办证非被上诉人自身原因所致，原审法院据此 ...

层H号房屋，建筑面积80.4平方米，价款x元人民币，房屋交付期为2006年5月30日前，逾期交房违约金为日万分之五。席勇与青远公司签订购房合同及刘某某 等按照席勇与青远公司所签期房正式合同执行。如开发商没有按照与席勇签订的购房合同履行相应的交付房屋、办理产权证等全部义务，席勇应负责根据其与开发商签订的 ...

上诉人才应付清余款。2、被上诉人符合交房条件却拒绝交房，应承担逾期交房的责任。原审认为双方未明确约定具体的交房时间，对原告要求赔偿经济损失的诉求不予 、一审认定双方没有确定房屋交付时间是错误的。3、答辩人一审时提交了一份开发商与第三人签订的商品房买卖合同书，且有的购房户已经办到了产权证，这说明答辩人与 ...

协议》，作出如下约定：一、甲方承诺：甲方于2010年2月28日前为还未办妥产权证的，每逾期一天，从2010年3月1日起，甲方须以乙方已付购房款金额 过激方式（包括纠集人员上访、到万某城购物中心联合示威等）阻挠、妨碍万某城开发商、运营商的日常经营，否则，本补充协议自动作废。三、甲方承诺：参照《商品房买卖 ...

4月20日签订的，有效期是3年，现在已经过了有效期；当初买房时，开发商口头承诺煤气在2006年年底通，但到2007年还没有通。因此，被告拒绝支付 月6日取得了上海市房地产权证，房屋建筑面积为278.90平方米。 以上事实，由原、被告陈述、《上海市商品房预售合同》、入住通知单、业主办理进户手续交接流转单 ...

.48/平方米缴纳暖气费，结果无人愿意按照该标准使用暖气，既然该商品房为民用住宅，开发商应当为买受人提供能够使用的民用暖气，而不是天价暖气。综上，请求 能供暖，未供暖并非被告过错；2、涉案小区产权证明细表复印件一份，证明原告已经领取了房屋产权证书，可印证被告已经履行了产权备案手续；3、（逾期提交）郑州 ...