某建设公司在诉讼过程中为支持自己的诉求及反驳某有机硅公司的反诉提供了以下证据。 第一组：《洛阳某有机硅有限公司多晶硅项目工程善后处理协议书》。证明： 洛阳市涧西科技工业园管理委员会有关领导的主持及相关人员的调解下，对已完工程量的造价及剩余的工程款的支付、施工中所发生的费用、损失、终止合同赔偿金的酌定 ...

年5月11日才将货物运送至工地”，对此我公司不予认可，在施工过程中，安装门是最后的工序，因为被告的工程没有完工，所以延期供货不属于我公司的责任， 余款。原告全富木制品公司在履行了合同过程中，因被告航空港第十一分公司又增加了工程量，原告全富木制品公司直接购买材料花费合同标的之外的价款x元，及增加了价值 ...

规定期限组织工程验收，逾期一天，按合同总造价的日万分之四偿付违约金，并视为工程验收合格。在施工过程中，甲方未按合同规定拨付款项，按应付未付款金额的日 安排施工，费用由你公司承担。但洛阳事通公司未再进行整改。就本案涉及的工程量及价款双方各自结算，未形成共同的决算意见。东方怡德公司也不再支付工程款。东方怡 ...

不宜过早的告知被拆迁房屋产权人以免影响到今后的拆迁工作，因此估价人员在调查过程中不能深入到户中进行详细的咨询及测量。估价人员只能根据委托方提供资料、院外 买方主张的第四制药厂厂区建筑物拆除费用的反诉请求 该院认为，《拆除合同》和《拆除工程量汇总表》上约定的工程面积与京房权证海国更字第x号房屋所有权证上 ...

检查表是其作为行政管理部门，行使行政监督管理权的过程中发现被上诉人所作小区智能化工程存在显而易见的质量问题并要求进行整改，尽管昆明市公安局高新分局显然不具有质量检测 工程增加量部分达成了意思表示真实、一致的新的合意，即双方已对合同外增加工程的工程量及工程价款进行了确认和核定；尽管上诉人提出该结算书上其 ...

到2-8、对真实性没有异议。对3-1、有异议，原告所完成的工程价值为x.39元，原告所报决算价与实际工程量差距较大，不予认可。对3-2、原告的决算价是x. 、对真实性无异议，只是证明在人工挖孔桩的过程中出现流砂，对于治理流砂的办法双方进行了确认，在签证中对钢筋的数量进行确认，对流砂量没有确认。对8、对 ...

频繁变更施工图纸、施工项目、施工要求，而且还存在增加的工程量，且二二公司认为双方对工程款进行了结算，说明双方对工程延期竣工一事已达成一致。至于未完成水电安装 2003年1月17日就系争工程进行了结算，确定了系争工程的工程款；二二公司施工的是东地公司厂房一期过程中的部分工程以及在2003年1月17日结算 ...

的；二、根据原、被告对帐，确定原告实际完成的工程量，被告并未欠原告500万元的工程款，按合同约定被告已经按工程进度支付工程款，被告只欠原告工程款80余万元，超出 对真实性无异议，只是证明在人工挖孔桩的过程中出现流砂，对于治理流砂的办法双方进行了确认，在签证中对钢筋的数量进行确认，对流砂量没有确认。对8 ...

已完工程内容和互用材料进行确认。该内容载明：经甲乙双方确认乙方已基本完成以下工程内容。在办理所有完成工程量的结算时，需建设单位和监理单位签字认可后可 《建设工程承包合同》第9条“如出现安全问题由乙方负责”的约定，原告在爆破施工过程中造成民房损坏应当承担赔偿责任。被告已经代赔了，故应从支付原告的工程款中 ...

2004年3月5日，原告孙某某与李抗美就上述建筑工程进行决算，由李抗美在原告孙某某编制的《建筑工程（预）决算表》上签字确认，主要内容为，“工程款总价 工程施工中的代理行为有效，即李抗美在代理过程中对每项工程量签字认可，应作为原告孙某某工程量的参考依据。被告涂某在工程完工后实际使用。故李抗美因代理行为 ...