单位收取，已在前期实际投入。 证据6、管理人员工资表、保安员工资表、企业内部聘用合同书、证人证言、停工工资损失报告等材料56份，证明在窝工、停工期间 的问题分别评析如下： 1、关于合同效力和合同变更是否成立的问题 双方所某《建设工程施工合同》以及作为合同组织部分的履行资料，其形成程序合法，表现形式完备 ...

常德市人，现住（略）。 上诉人儋州市对外贸易总公司（以下简称外贸公司）因建设工程施工合同纠纷一案，不服儋州市人民法院（２００５）儋民初字第６４０号民事判决，向 。原审调查时，黄某某、彭培君不承认由于与市政公司签有内部承包协议而承接本案工程，而是认为市政公司委托其二人施工，但始终未能提供相关证据加以证明 ...

(以下简称粤西建筑宜昌分公司)因与宜昌东恒嘉生物技术有限公司(以下简称东恒嘉公司)建设工程施工合同纠纷一案，于2004年10月18日诉至本院。本院受理后， 收取，已在前期实际投入。 证据6、管理人员工资表、保安员工资表、企业内部聘用合同书、证人证言、停工工资损失报告等材料56份，证明在窝工、停工期间 ...

。 被告中国水电十二局提交的证据有： 1、建设工程分包合同1份，证明第三人江西王某公司承包了其南水北调鹤壁段工程，工期从2010年5月12日到2010年9 本院予以确认；证据2来源、形式合法，内容客观真实，但该证据为被告与第三人内部管理文件，与本案无关联性，故对其证明效力，本院不予确认；证据3、4、5 ...

承包给被告长沙建工集团公司。被告长沙建工集团公司按其内部规定，又承包给其下属长建二分公司施工。由被告长沙建工集团公司派出施工技术人员和安检管理人员。同年11 长建二分公司以长建工二（2006）X号文件明确，经研究，成立长沙市建设工程集团有限公司二分公司益阳香港城项目经理部，由直属四处处长陈某同志任项目 ...

宇建筑工程有限公司（以下简称陕西航宇公司）因与被上诉人黎某建设工程施工合同纠纷一案，不服西安市X区人民法院（2010）未民二初字第X号民事判决，向本院提起 与被告项目部于2007年3月1日签订《土建工程施工协议》，合同约定原告（乙方）承包被告项目部（甲方）承揽的白杨寨村民安置楼X栋X#楼，X栋X#楼共 ...

公司在承建中州雅苑X号商宅楼时，委派郭某为该工程项目部经理，并与其签订（内部）管理承包合同。该合同约定由安泰公司指导监督郭某保证质某 元，由上诉人马某负担4883.4元，孙某负担承担5697.3元，南阳市安泰建设工程有限公司负担3418.38元，由郭某负担2278.92元。 本判决为终审判决。 审判长 ...

高速公路B段第三合同段项目部订立一份“路基土石方某工内部劳务承包协议”。约定由(甲方)中国第四冶金建设公司宛坪高速公路B段第三合同段项目部将河南省南阳市宛 。 经查：1、申请人(原审被告)穆某与被申请人(原审原 告)方某均无建设工程施工的相应资质。 2、申请人(原审被告)穆某与被申请人(原审原告)方某 ...

2006年12月17日，某公司与某公司签订建设工程施工合同和建筑工程施工补充合同，约定由某公司承包湘潭市白石商业广场工程。2007年2月1日，双方根据以上合同 ）.8元的事实各方当事人某争议错误，该结算金额是某公司造价师对某公司的内部初审，尚未最终确定，不能得出某公司欠某公司工程款（略）.80元的结论 ...

措施，被告接收通知后置之不理，乃至纠纷形成。 从合同履行的角度看，因被告内部管理不善，存在某大安全隐患而被“立即停工”，其行为已经构成根本性违约。 人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，被告无权要求原告为其“不合格”的工程支付工程款。根据《建筑工程施工发包与承包计价管理 ...