韶山市建设局“韶建函[2009]X号关于责令协调解决韶山市金色阳光住宅小区建筑节能相关问题的函”，拟证明因被告未按照施工图纸全面施工。 4、韶山市建设工程质量安全 方式载明外墙、内墙、外窗户、地面等装饰标准，该约定系原、被告双方就商品房质量及房屋交付标准进行的相关约定，无节能保温施工内容，被告亦未在其 ...

韶山市建设局“韶建函[2009]X号关于责令协调解决韶山市金色阳光住宅小区建筑节能相关问题的函”，拟证明因被告未按照施工图纸全面施工。 4、韶山市建设工程质量安全 方式载明外墙、内墙、外窗户、地面等装饰标准，该约定系原、被告双方就商品房质量及房屋交付标准进行的相关约定，无节能保温施工内容，被告亦未在其 ...

韶山市建设局“韶建函[2009]X号关于责令协调解决韶山市金色阳光住宅小区建筑节能相关问题的函”，拟证明因被告未按照施工图纸全面施工。 4、韶山市建设工程质量安全 方式载明外墙、内墙、外窗户、地面等装饰标准，该约定系原、被告双方就商品房质量及房屋交付标准进行的相关约定，无节能保温施工内容，被告亦未在其 ...

韶山市建设局“韶建函[2009]X号关于责令协调解决韶山市金色阳光住宅小区建筑节能相关问题的函”，拟证明因被告未按照施工图纸全面施工。 4、韶山市建设工程质量安全 方式载明外墙、内墙、外窗户、地面等装饰标准，该约定系原、被告双方就商品房质量及房屋交付标准进行的相关约定，无节能保温施工内容，被告亦未在其 ...

保证房屋质量，因不可抗力延期交房一个月，不是逾期交房，因此被告不存在违约问题。 根据原、被告诉辩意见，本院归纳本案争议焦点为：1、原告主张被告违约行为 第三组，原告与被告签定的合同书一份，工程质量竣工验收记录2份。以此三组证据证明原、被告之间存在合法有效商品房买卖合同关系，被告在合同签订前向原告宣传的 ...

保证房屋质量，因不可抗力延期交房一个月，不是逾期交房，因此被告不存在违约问题。 根据原、被告诉辩意见，本院归纳本案争议焦点为：1、原告主张被告违约行为 第三组，原告与被告签定的合同书一份，工程质量竣工验收记录2份。以此三组证据证明原、被告之间存在合法有效商品房买卖合同关系，被告在合同签订前向原告宣传的 ...

保证房屋质量，因不可抗力延期交房一个月，不是逾期交房，因此被告不存在违约问题。 根据原、被告诉辩意见，本院归纳本案争议焦点为：1、原告主张被告违约行为 第三组，原告与被告签定的合同书一份，工程质量竣工验收记录2份。以此三组证据证明原、被告之间存在合法有效商品房买卖合同关系，被告在合同签订前向原告宣传的 ...

综合验收合格或提交竣工验收备案表等，因此，对该交付条件只应理解为商品房本身的工程质量验收合格而不包含综合验收合格或竣工验收备案所需的其他条件。2007年 了400多米，所以造成了交房日期延误。三、关于是否具备交房条件的问题。根据建设部（2000）X号《房屋建筑工程和市政基础设施工程施工验收暂行规定》第 ...

综合验收合格或提交竣工验收备案表等，因此，对该交付条件只应理解为商品房本身的工程质量验收合格而不包含综合验收合格或竣工验收备案所需的其他条件。2007年 了400多米，所以造成了交房日期延误。三、关于是否具备交房条件的问题。根据建设部（2000）X号《房屋建筑工程和市政基础设施工程施工验收暂行规定》第 ...

综合验收合格或提交竣工验收备案表等，因此，对该交付条件只应理解为商品房本身的工程质量验收合格而不包含综合验收合格或竣工验收备案所需的其他条件。2007年 了400多米，所以造成了交房日期延误。三、关于是否具备交房条件的问题。根据建设部（2000）X号《房屋建筑工程和市政基础设施工程施工验收暂行规定》第 ...