不存在工期提前的事实，所以原告要求被告给付工期提前奖的诉讼请求法院不予支持。依照《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第二十五条第二款的 资料后，在本办法规定或合同约定期限内，对结算报告及资料没有提出意见，则视同认可。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二 ...

的请求为我帮忙。 被告范某某、张某某、黄某丙在法定期间内未答辩。 一审法院审理查明，2006年7月，赵某某在没有经过有关部门批准的情况下，在民权县 ×10%）x元。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 黄某乙 ...

、举证、应诉通知书和开庭传票，依法组成合议庭，于2010年7月8日公开开庭进行了审理。原告栗某某、张某某及其委托代理人彭尚东，被告董某乙、董某甲及其 .8元。该判决生效后，张浩被执行死刑。就附带民事赔偿内容，附带民事诉讼原告人张某某、栗某某向南阳市中级法院申请强制执行。南阳中院立案后，于2008年6月 ...

全部成份含量的分析报告，经质证后做法庭实验，才可以给你们满意的答复。但是鉴于涉案农药存在违法嫌疑的事实，建议你们多与厂商联系，尊重法院调解意见， 鉴定中心进行鉴定支出鉴定费9000元。 本院认为：本案系产品质量损害赔偿纠纷。根据民事诉讼举证规则的有关规定，缺陷产品所致损害纠纷中，受害人只需就投入流通时 ...

人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百二十八条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决：一、被中国平安财产保险股份有限公司安阳 做为原材料理解；2、保险公估报告系我方与赵某共同委托泛华保险公估公司做出的，应做为审理本案的依据。请求二审法院依法改判。 被上诉人赵某答辩称:按 ...

双方合同约定计算）；二、驳回原告河南省第五建筑安装工程（集团）有限公司的其他诉讼请求。本案诉讼费x元，由原告原告河南省第五建筑安装工程（集团）有限公司承担 五建公司的工程款中扣除；3、原审法院对工期延期12天的认定与事实是否相符；4、原审法院审理程序是否合法。 《审计报告》是否应当作为证据使用的问题。 ...

提供其具有检验能力和资质证明材料。因此，被告对原告购买的该批水泥的检验报告违背证据合法性、客观性原则，不能作为证据使用，不予采信，其辩解不成立 了一定的经济损失。被上诉人在一审中所提供的证据符合我国民事诉讼证据的合法性、客观性和关联性的特征，原审法院判决予以认定并据此判决上诉人赔偿被上诉人的经济损失并 ...

案，卧龙区人民法院于2009年11月30日作出（2008）宛龙七民初字第X号民事判决，天宇公司不服，向本院提起上诉，本院于2010年3月8日受理后， 李玉常，被上诉人富丽捷公司的法定代表人席某某，委托代理人王宗民到庭参加了诉讼，现已审理终结。 原审查明，2008年4月3日，天宇公司、富丽捷公司双方签订 ...

原告赵某某因与被告常某某离婚纠纷一案，于2009年12月1日向本院提起诉讼。同日本院作出受理决定；次日向被告送达起诉状副本、应诉通知书、开庭传票、举证通知书 。婚后双方常某家庭琐事吵闹不休，互不容忍。2008年9月其起诉要求离婚，法院审理后未予准许。但此后双方关系未有改善，被告将卧室门锁更换，多次让 ...

起诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2009年9月17日公开开庭进行了审理，原告河南省永恒综合养殖有限公司委托代理人吴某和被告朱某某及其委托代理人梁某某均 共和国合同法》第八条、第五十二条、第六十条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下： 驳回原告河南省永恒综合养殖有限公司 ...