商丘市X路平台镇东。 原告河南某某工程建设有限公司诉被告河南某某高速公路有限公司建设工程施工合同纠纷一案。本院受理后，依法组成合议庭于2010年3月9日上午9 合同外工程单价协议、现场签证单、被告及监理单位认可的原告的工程设计变更申请表。6、商丘市路X路发展有限公司财务支付结算清单一套14张，证明双方 ...

上诉人广西建工集团第三建筑工程有限责任公司（以下简称广西三建公司）因建设工程施工合同纠纷一案，不服南宁市江南区人民法院（2009）江民一初字第X号 包括工程项目竣工报告、分项分部工程和单位工程技术人员名单、图纸会审和设计交底记录、设计变更通知单及技术变更核实单、工程质量事故发生后调查和处理资料、隐蔽 ...

日签订的《建设工程施工合同》进行了补充变更，并签订《协议书》。原告依据约定承建了河南省火炬高新技术研究所培训综合楼，由于被告工程出现重大设计变更，同时被告未 明确约定违约责任，双方约定的竣工期限为2005年12月25日，原告未按合同约定期限完工，应向被告支付约定的违约金，且工程项目变更费用由原告承担， ...

简称商电铝业集团）、商丘市丰源纸业科技有限公司（以下简称丰源纸业公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2009年7月28日受理后，依法组成合议庭于2009年 钢结构公司诉称：2007年10月份，原告承接了被告所属纸厂主厂房钢结构屋顶设计、制作、安装工程，双方就有关事宜及权利、义务签订了编号为x-X号《 ...

（略）。 上诉人沈阳金碧兰化工有限公司（以下简称金碧兰公司）因建设工程施工合同纠纷一案，不服沈阳市东陵区人民法院（2006）东民二房初字第X号 人综合楼设计图纸六张，支付图纸设计费人民币9300元，并支付工程预算费人民币1500元，2004年11月30日，上诉人与被上诉人双方签订建筑装饰工程施工合同， ...

陆上运动学校教师，住（略）。 上诉人沈阳聚隆建筑安装工程有限公司因建设工程施工合同纠纷一案，不服沈阳市于某区人民法院[2004]于某房初字第X号民事判决 原告协助施工，听从甲方（被告）现场人员的安排指挥，原告不参与设计，不负责因对地质不详及设计不到位而出现的问题，只负责完成建筑任务，结算方式按96定额 ...

委托代理人梁军，河南光宇律师事务所律师。 原告任某甲诉被告任某乙建设工程施工合同纠纷一案，本院于2001年3月5日受理后于同年11月8日作出（ 及基础不能满足使用功能和结构安全，主要原因在于双方在协议中缺乏对建设程序及设计施工的规范标准要求，而被告作为拟建厂房的使用者和所有者，在原告无建筑资质的情况 ...

被告施工，并与被告签订了桩基承包施工合同。该合同约定：二、乙方（被告）按施工图纸和桩基础规范精心施工，确保桩基达到设计要求的单桩承载力，桩顶标高 证据证明，经庭审质证，足以认定。 本院认为，被告对原告综合楼桩基采取包工不包料施工完工后其桩基质量经检验不合格，应对原告因此所造成的直接经济损失予以赔偿，故 ...

被告为整修该村X路，经原告联系，时任被告段河村委主任牛息亭代表被告与河南省轻工设计工程承包公司签订道路施工合同，原告代表该公司在合同书上签字。合同签订 证据提出异议，其作为发包方，应当且有能力提供但又不提供足以反驳原告的有关施工合同、付款凭证等证据，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十 ...

罗山县卫生局（原审原告）、原审被告罗山县天元建筑有限责任公司（以下简称天元公司）建设工程施工合同纠纷一案，不服本院（2005）罗民初字第X号民事判决，向检察机关申诉。 2、原河口卫生院院长尤士喜出具的一份证明证实原河口卫生院建楼时，原设计图纸有雨蓬，在预算时已除掉，在计算总工程造价时作为减少的工程款又 ...