停工期间的我公司认可的签证数量。 2001年8月份，因各种原因双方未继续履行合同，原告撤离了工地。 2003年7月16日，原告和被告盛亚公司与河南省 由河南天地间置业有限公司支付给郑州市金桥建筑机械租赁有限公司租赁费x元。 原告于2002年5月13日出具《郑州市建筑安装工程预〔结〕算书》，确定本案争议 ...

建设办检查发现被告陈某乙有非法分包行为才要求其停止，后来双方就按照机械租赁的形式来履行合同，正好印证了《还款承诺书》中的租赁费。对证据四、证据六、证据 一工区的土方挖掘工程发包给原告郑某。商定后，原告即自备设备组织工人进场施工。在施工过程中，双方之间的关系由起初的土石方转包关系变成机械租赁关系，且双方 ...

，另进行吊缝、粉刷等工程，其停工损失应按25天计算为5000元，其机械、架木租赁损失，按其租赁合同停工期间的租赁损失应为x元。 工程公司负担1900元，被告尚××负担2000元。二审诉讼费3900元，原告漯河市第三建筑工程公司负担1900元，被告尚××负担2000元。 尚××、三建公司不服该判决，均向 ...

。 重审查明：2004年3月，二原告协商，共同投资承包商周高速公路X路基填筑工程。同年5月3日，原告吕某某与被告签订承包商周高速公路x标部分土方工程 及其所有设备便撤离施工现场。 同时查明，原告为履行合同，租赁施工设备并支付相应的租赁费。其中租赁周口市杨城机械公司挖掘机、推土机、压路机、平地机各一台， ...

及有关机械设备，租赁期为1999年10月1日至2002年12月31日。国昌公司租赁合某后，在该处成立“开平市国丰耐磨材料铸造厂有限公司”，伍某曾在该公司任职， 伍某反驳称，其使用的技术是来源于“一种新的斗齿用低合某耐磨铸钢”(《工程机械》1998第7期)和“制造挖掘机斗齿的低合某耐磨钢”(《工程机械》 ...

已作好规划、建筑设计;③欧华商业广场项目规划设计方案由原告聘请北京世纪千府国际工程设计有限公司作出，规划设计方案的完善也由原告聘请专家修正。 第三组证据： 因原告开发建设的益阳欧华商贸城商住楼一期工程未办理建设工程施工许可证，该工程一直未开工。被告所租赁的建筑施工机械设备亦未进场。 2009年9月8日 ...

劳力、材料、设备等进场计划和统计报表，负责路基四队施工作业所需全部材料的供应和机械租赁。4、负责对路基四队劳务人员进行岗前培训，熟练掌握技术标准和操作要点，能够 。 刘某某另提供证据证明第三工程公司项目部供应炸药不及时，导致延误工期3个月损失：（1）挖掘机2台，月租金每台x元的租赁合同，计x元。（2） ...

工资清单。3、钢管、扣件租赁费损失结算材料。4、塔机租赁合同（租金未付）。5、外架租赁合同（租金未付）。6、部分现场照片。该组证据拟证明金 ，用电量套用定额分析是否妥当的问题，专家们一致认为应按合同约定套用《上海市建筑工程某算定额1993》，依据机械的规格和台班数量，分析出用电量。关于人工费调整部分的 ...

结算。 被告张某某辩称，其承建开发区中学部分工程是事实，但其并没有向原告租赁钢管和管卡，其与原告之间并没有租赁合同关系，原告起诉主体错误，请求依法驳回其 收到了被告向原告借用的钢管和管卡；卢××在接收钢管时负责被告张某某工地施工机械的管理工作。在原告提交的证据一中王×二的借条和证明材料未经其本人确认、 ...

房业开发有限公司（以下简称周口置地公司）因与上诉人徐州建筑工程机械有限公司（以下简称徐州建工公司）买卖合同纠纷一案，不服川汇区人民法院（2006）川民初字第X ，出租方每日赔偿损失1000元，以补偿承租方造成的损失，因出租方提供的租赁物造成承租方损失的，另行给与承租方赔偿。协议签订后，由于徐州建工公司 ...