月8日、竣工日期2007年1月26日；工程造价x元。第十条，工程验收。施工过程中，分下列阶段对工程质量进行联合验收：1、材料验收；2、隐蔽工程 ，以及按照博智世通公司的要求华艺天成公司进行了图纸改动。双方主要争议在于根据改动后的图纸施工是否造成工期延误、增加工程量以及实际发生工程金额、哪一方应赔偿对方 ...

约定事项，以及按照博智世通公司的要求进行了图纸改动。双方主要争议在于根据改动后的图纸施工是否造成工期延误、增加工程量以及实际发生工程金额、哪一方应赔偿给对方 涉房屋已自2007年3月被使用。 本院经审理查明的其他事实与一审法院查明的事实一致。 在本院审理本案过程中，博智世通公司认可未将另找他人完成装修 ...

城电大应使施工场地达到具备施工条件。合同价款，按图纸设计面积，每平方米430元。因图纸变更、赶工期、增加工程量，合同价款可作调整。设计变更，按实际工程量结算。 。合同签定后，商都公司按合同约定进行了施工，并按永城电大的要求对部分工程进行了变更，完成了施工工程，在未经验收的情况下，永城电大擅自搬入使用， ...

法人的被告佳宁娜地产公司与鹏海房地产公司应当预见其风险。由此，双方在合同履行过程中即使建立了代理关系，受托人被告鹏海房地产公司在代理权限范围内即使以自己的 的工程款应扣除120万元保修金，为x.94元。对于该两被告主张该工程存在变更工程量的减少，故应当在该工程款中进行扣减的请求，因原告已就该工程的变更 ...

的实际金额为238万元人民币。由于图纸设计的变更，增加了部分附加工程，申请人按被申请人要求进行施工，按实际施工的工程量，被申请人应支付附加工程款x元人民币 完成。 在整个施工过程中，被申请人不仅派有项目负责人、技术负责人、安全负责人，而且还有专门现场管理人员，对工程进度有日报、周报，整个工程的单位间的 ...

工程量未变则结算为５６９９８５元。最终结算按实际发生的工程量进行，结算依据以预算书中的单价为根据。增加或减少的工程项目依此单价计算。合同签订后，袁某某 袁某某明确约定必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工。在施工过程中，由于技术能力等因素，袁某某无法按设计图纸建造出 ...

法人的被告佳宁娜地产公司与鹏海房地产公司应当预见其风险。由此，双方在合同履行过程中即使建立了代理关系，受托人被告鹏海房地产公司在代理权限范围内即使以自己的名义 应扣除120万元保修金，为（略）.94元。对于该两被告主张该工程存在变更工程量的减少，故应当在该工程款中进行扣减的请求，因原告已就该工程的变更 ...

工程的实际金额为238万元人民币。由于图纸设计的变更，增加了部分附加工程，申请人按被申请人要求进行施工，按实际施工的工程量，被申请人应支付附加工程款（略） 完成。 在整个施工过程中，被申请人不仅派有项目负责人、技术负责人、安全负责人，而且还有专门现场管理人员，对工程进度有日报、周报，整个工程的单位间的 ...

的40%后，按比例扣回，完成80%扣完。合同约定了对双方违约的处理办法，即乙方将主体工程分包、转包，除偿付甲方违约金外，还应双倍返还预付款等。因 有瑕疵。引黄工程局在清查过程中发现这一问题并及时终止合同亦非不当。鉴于温州工程处已完工程均达到合格标准，双方应根据已完工程量及所约定的价款据实结算。但对于因 ...

A6.3)进行施工。桥梁公司接受委托后即对上述工程进行了施工。 “武宣589”轮为内河船舶，是一艘钢质的一般干货船，总某44.80米，船宽9米，型 用，同样，钢导梁修复会造成工程量增加，该增加工程无论是桥梁公司自行施工还是委托他人施工，都会造成工程费用的增加，会产生相应的利润和税金，上述包括管某、税金 ...