处理是否公平；第三，诉讼时效问题。 第一，关于工期顺延天数的认定问题。2008年2月，在本案诉争房屋的建设过程中，湖南省建设厅办公室专门就低温雨雪冰冻 的在建工程延误规定了不少于25天的工期顺延期。2008年9月，因长沙市开展文明创建活动，长沙市渣土管理处发出禁运通知，决定全市范围内禁止运输渣土和沙石 ...

处理是否公平；第三，诉讼时效问题。 第一，关于工期顺延天数的认定问题。2008年2月，在本案诉争房屋的建设过程中，湖南省建设厅办公室专门就低温雨雪冰冻 的在建工程延误规定了不少于25天的工期顺延期。2008年9月，因长沙市开展文明创建活动，长沙市渣土管理处发出禁运通知，决定全市范围内禁止运输渣土和沙石 ...

处理是否公平；第三，诉讼时效问题。 第一，关于工期顺延天数的认定问题。2008年2月，在本案诉争房屋的建设过程中，湖南省建设厅办公室专门就低温雨雪冰冻 的在建工程延误规定了不少于25天的工期顺延期。2008年9月，因长沙市开展文明创建活动，长沙市渣土管理处发出禁运通知，决定全市范围内禁止运输渣土和沙石 ...

处理是否公平；第三，诉讼时效问题。 第一，关于工期顺延天数的认定问题。2008年2月，在本案诉争房屋的建设过程中，湖南省建设厅办公室专门就低温雨雪冰冻 的在建工程延误规定了不少于25天的工期顺延期。2008年9月，因长沙市开展文明创建活动，长沙市渣土管理处发出禁运通知，决定全市范围内禁止运输渣土和沙石 ...

了诉讼。本案现已审理终结。 原告邓X诉称：在被告业务员的介绍下，原告与被告于2008年7月30日签订《南宁联民农业科技有限公司县市三星店加盟协议书》 的经营资源许可其他经营者使用，被特许人按照合同约定在统一的经营模式下开展经营，并向特许人支付特许经营费用的经营活动。根据该规定，商业特许经营具备的基本 ...

的汽车零部件，即发动机、涡轮增压器、辅助动力装置和控制装备。基于卓越的产品质量和广泛的宣传，“x”和“x盖瑞特”品牌亦已在中国获得了极高的 对此原告于2008年10月17日再进行了公证购买取证。 3、盖里特公司使用域名为www.x.com.cn、www.x.com、www.x.cn的网站进行经营活动， ...

，不具有真实性，且建议也不具有合法性。 8、两原告出具的请求适当照顾工程的报告（2008年8月2日），拟证明由于招标、合作融资损失巨大，为减少 遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。 第六条民事活动必须遵守法律，法律没有规定的，应当遵守国家政策。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用 ...

实际，可由闽南公司承担30万元逾期交工违约金为宜。关于润峰公司所诉主张的6#楼桩基工程纠正偏移费用和1#楼质量问题修复费用，因均为预算数额，未提交最终结算 出场前1#楼主体已完成工程造价进行司法鉴定。泰业咨询公司于2008年8月30日出具了洛泰司鉴字【2008】第X号《司法鉴定报告》，结论为：1、已 ...

开展2007年人工种植青蒿及回收事宜，并遵守国家法律和公司相关规定，不得以公司的名义开展与此业务无关的任何活动，最终以双方签订的合同为准，委托有效期2007年1 约定交纳保证金x元、人工种植青蒿和交售青蒿干叶的数量、质量标准、价格及结算方式等权利义务。2008年3月18日，被告李某乙给原告出具欠条一张 ...

黄某区“标准”。2008年已在我省市引进试验种植，产量比较好。种子经过国审，适应区在河南。现由河南省伊斯特种子质量检测有限公司的千粒重检验结论26.30 ；2、证人证言6份7张；3、照片28张；4、2009年9月24日开封市农业技术推广站关于转发省农技总站“关于开展阴雨寡照低温天气对水稻影响情况调查的 ...