业主、监理的协调下结算工程价款，因分歧较大，未能达成一致意见。2004年6月30日，大桥项目部代新禹公司向湖北省天门市X镇农民支付各类欠款合计（略 定稿前，鉴定机构就鉴定报告初稿分别征询了双方当事人的意见。因此，应认定鉴定程序合法。 3、有关鉴定报告内容的客观性问题 ①关于“清表清基”项目（涉及金额（ ...

结果存在异议一节。经审查，该公司系具有司法鉴定资格的评估机构，选取该评估机构程序合法，曹某乙亦未申请重新鉴定，对该鉴定结果予以采信。据此判决：一、 合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定：建设工程未交付，工程价款未结算的，应从当事人起诉之日起支付利息，但本案是在工程质量问题未实际修复的前提下判决发包人 ...

强制性规定，应当以中标价为结算本案诉争工程价款的依据。关于正源公司对诉争工程造价出具的鉴定意见，新某提出鉴定机构、鉴定人的资质及鉴定程序违法的异议。正源公司系 ，新某主张某二人不是实际鉴定人，证据不足，不予支持。新某应向三建集团支付工程价款（略）.59元（（略）.10元＋（略）.49元），已付（略） ...

国联公司、山水职业学院结算的唯一原因。5、在阶梯教室项目的施工中，盛某公司应当先行垫付资金施工至一层楼面，其后工程进度款按实际发生工程造价支付，但盛某 中的x元教学楼停工损失不包含以前审计报告所列的x.86元停工损失，同时鉴定程序亦无违法之处，本院确认x元教学楼停工损失包含了以前审计报告所列的x.86 ...

服务业发票一份：证实巴东县某通局江北路桥建设代表处给武汉华中科大土木工程检测中心支付了检测费用17万元。 （29）巴东县某通局与中航南方机械化海南工程局于 。5、关于急需资金紧急采购大桥材某的请示：证实中航南方机械化海南工程局平阳坝大桥项目部要求因为物价上涨等原因重新编制单价，办理工程价款结算，并多次 ...

，主体工程经被告验收合格。2006年10月底，因被告资金周转困难，未向原告支付工程款，故原告停止施工。2007年9月3日，原、被告双方签订确认书，该确认 （上海）木材有限公司发包给原告施工，该合同的价款与原、被告之间已结算的工程价款无关。2007年12月30日，全部工程经验收合格。2008年8月5日， ...

案件适用法律问题的解释》第二条规定，“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”。本案中，可以参照中 的实际施工人，当事人争议较大，加之资金问题，发包人金贸公司与转包人中联公司之间对工程价款长期未进行最终结算。《江苏省高级人民法院关于印发〈关于审理 ...

已实际交付的，交付之日视为应付款时间”，二被告还应对拖欠原告工程款承担支付利息的责任。因双方对欠付工程价款利息计付标准及给付工程款时间均没有约定，应当由二被告自该工程 交付的，为交付之日； （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日； （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。...

中各处于什么地位（2）原告杨某某所施工承包的工程总价款是多少已付多少现仍欠工程价款多少原告要求支付迟延利息有何依据（3）如工程款未付完，应 方式：扩建项目部开设独立账户，由中铝物业直接对项目部结算。新乡市获嘉建设总公司的权利义务是：负责整个工程建设项目的资金筹措、规划、设计、施工等工作；负责“三通一平 ...

拖欠x.25元。请求：1、确认鑫店公司对黄梅家园1#楼工程价款的优先受偿权；2、判令昊源公司支付拖欠周公庙集贸市场三层小楼等附属工程及黄梅家园 较大差距、双方又不能就工程价款的结算达成一致的情况下，原审法院根据当事人的申请，委托鉴定机构对黄梅家园1#楼工程的实际造价予以鉴定，在程序上是正确的。 河南九 ...