合同法》第二百七十五条的规定，＂施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、 其可从事涉案工程造价鉴定业务的文件以及海南省建设厅２００１年的函，违反全国人民代表大会常务委员会《关于司法鉴定管理问题的决定》和司法部《司法鉴定机构登记管理办法》 ...

是法院明确的，该范围即涉讼工程的质量问题。法院对该证据自然是作了全面审查。鉴定机构未超出委托鉴定的范围进行鉴定，法院也不是只审查证据中的有关（略 2003)佛中法民一终字第X号判决基于错误的司法鉴定，无视上诉人只是承建被上诉人该工程的部分项目，不仅将工程整体验收的责任强加给上诉人(上诉人已按约定履行了 ...

图，设计内容不全，不能作为施工用图纸。2、周口市中级人民法院司法技术鉴定中心在勘验该工程质量问题时，未通知周口市建筑公司一方到场。另，在其出具的鉴定书报告 到严格的监督义务，事实上认可了周口市建筑公司对施工图纸的变更，然后，在两次工程质量鉴定中又提供的是乙方原来的图纸，而这份图纸又不是实际施工的图纸， ...

，内乡县人民法院依法委托南阳正威建筑工程质量司法鉴定所进行建筑工程质量鉴定，但该鉴定所未直接做出工程质量是否合格或符合建筑规范要求的结论，而是出具主体结构能够 原鉴定意见有异议，并能提出合法依据和合理理由的”司法鉴定机构可以接受委托进行重新鉴定。但2011年2月23日原审法院在对上诉人张某甲调查询问中 ...

的营业执照1份、鉴定机构出具的司法鉴定意见书3份及河南中信达会计师事务所有限公司出具的说明1份予以证实。 本院认为：反诉原、被告签订的建设工程施工合同，系 ，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持”的规定，反诉被告鹤壁金粮源公司以工程质量存在瑕疵为由拒不支付剩余工程款的 ...

元，应从原告(反诉被告)应得工程款中扣除，本院认为，《河南弘桥工程造价咨询有限公司司法鉴定意见书》中注明此款已结算，被告(反诉原告)已将此款扣除 合同无效后，对原告(反诉被告)、被告(反诉原告)双方所争议的工程款问题，经委托鉴定机构作出的司法鉴定意见书，证实原告(反诉被告)施工涵洞工程款x元、施工桥梁 ...

签字并不是质量验收合格。5、原告未在法定期限内申请质量鉴定，应承担举证不能的不利后果。二、是否应支付工程某、是否应该停工，应依照双方所签合同进行判定。 的审核意见也系其单方作出。双方就有关工程某度款的预算存在争议实属正常。全部已完工程某款已经法院委托专业机构作出司法鉴定，此证据证明目的不明。（3）需要 ...

，双方协商解决。工期拖延，按每天2000元进行罚款，在(由)工程款中扣除。工程质量：太兴公司必须无条件达到优良标准，拿到优良证书，如达不到优良 工程价款为x.03元。 (二)按照原审法院委托的鉴定机构所出鉴定结论所显示的项目计算工程价款。在原审法院第一次审理时，原审法院委托洛阳中华会计师事务所有限公司 ...

向当事人释明，三方当事人表示同意委托有资质的鉴定机构进行鉴定，鉴定机构由法院指定。一审法院遂委托海南省建筑工程研究院鉴定，该院２００６年１２月８日作出鉴定 竣工资料等文件，以及对没有按照设计文件要求进行施工而导致烟囱贯通性开裂的工程质量问题拒绝整改，致使至今不能进行竣工验收，依照合同约定尚不能进行竣工 ...

司法鉴定，该所于2005年9月7日对井冈山大酒店已完成工程造价作出了司法鉴定，结论为：工程造价x。31元。 宜春市建公司被迫停工后，为待恢复施工 已完成的工程质量进行鉴定，故其异议不能成立，本院不予支持。 关于井冈山大酒店2500万元注册资本是否存在虚假的问题。2004年1月6日，工商行政管理机构发给 ...