令彭婆公司返还未施工工程款不妥。二、既然原审判决认定铁岭新村X号楼工程存在质量问题，并对加固处理费用进行了鉴定，河南科技咨询司法鉴定中心依照现行法规出具的鉴定报告 。且延期竣工是昊源公司的原因造成的，昊源公司未按合同约定支付工程预付款和进度款，又因设计变更增加工程量，且在另案中，法院判决已经认定是昊源 ...

次付款，即二层、五层、结顶（以实际完成工程量的80%付款），装修开始后分二期付款，到工程交工时付至合同价款的65%，剩余款项交工后三个月内甲乙双方结算 x元中扣减，确认其付款数为x元。原告关于被告锦达公司在付款过程中已扣减了相应的管理费和税金的说法，因无相关证据支持，本院不予采纳。施工中，原告赵某某与 ...

代表签字允许的可视为延误；2、增加工程量达到总工程量的4％可顺延工期；3、甲方不能按期付款时，工期顺延。合同补充条款中约定：工程总造价以合同第1条第5 年12月4日双方所签《补充协议书》，但该协议书是双方在工程建设过程中进行的概算，不能作为是否欠工程款的依据。因此，河南省杞县第六建筑安装公司的起诉和通 ...

重新对包装、合成车间及互感器、高压实验室土建、安装工程进行审核，但该二份结算审核报告未通知施工方南阳市建发工程有限公司，且未经其认可。建誉审核后造价为： 因承包人原因致使工程延期交付的，应由承包人承担责任，但被告金冠电气在合同生效后未依照合同约定及时拨付款项，且在施工过程中变更设计，加大了工程量，致使 ...

和增加的工程预算费用5张（原件），证明由于工程在施工过程中由增项，我公司所有增加的工程所垫付的材料、人工等费用总计x.44元。 证据5，《关于智能工程 19万元，工期截止到2008年1月15日。在整个智能弱电工程安排过程中，业主和被告兴明泰尔公司设计师对智能弱电工程进行了修改和增项。由于工程的实际需要 ...

工程款支付规定，做出月计量支付单，整理好相关技术资料，交甲方的各个管理部门签字，方可作为该月工程量的支付依据。七、物质供应及管理：乙方严格按规范施工， ，被告未提供出相关证据证明断桩是原告的过错或原告施工过程中的不当原因造成，根据当事人举证责任的分配原则，被告对自己的该主张有义务提供证据证明，当举证不 ...

为准。 2006年10月9日，康某某的委托代理人娄某某与杨某某、肖某某就肖某某所完成1、X号楼工程进行结算，结算清单显示：施工面积为5556平方米 固定价为450元，是双方当事人经过核算成本后确定的，即使施工过程中建筑材料涨价承包人也应当自行承担市场变化给其带来的风险损失，故建筑材料涨价对成本所造成的 ...

工程:水某安装工程按实际完成工程量套用《全国统一安装工程定额福建某综合单价表2002版》、《福建某建某安装工程费某定额》(2003版)取费某准进行结算。……6.7、取费 工程费某总审核表》证明其主张，并称，《单位工程费某总审核表》是鉴定过程中旺福公司提交给顺健公司的，其复印自顺健公司。旺福公司辩称，其 ...

《协议书》执行。２００２年９月３０日，朱某某所承建的天涯农贸市场工程竣工，２００２年１２月３０日，双方对农贸市场工程进行验收和结算，并交付林某甲使用。双方确认朱 提交的（２００５）琼博造字第１０４号《工程造价鉴定报告》，因朱某某提供的新图纸确系朱某某在鉴定过程中单方制作，且未经本院开庭质证，而鉴定单位 ...

开工日期为2005年4月13日，工期为42天；承包方主材进场并施工后一周，发包方按合同总价的30%拨付工程进度款，完成总工程量的50%后按合同总价的20% 订立的合同条款即为双方权利义务的具体体现，也是双方履行合同过程中所必须遵守，违反即构成违约。本案原告承包被告工程已于2005年6月13日竣工并验收 ...